Договора при контрактное производство
Garant-agency.ru

Юридический портал

Договора при контрактное производство

Примерная форма договора на контрактное производство

Договор на контрактное производство

г. _______________________ “__” _____________ ____г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, с одной

(Устава, Положения, Доверенности)

стороны и ____________________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

(Устава, Положения, Доверенности)

именуемые при совместном упоминании “Стороны”, заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель

обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию

Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском ______________________

(наименование выпускаемой продукции)

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет ________

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции)

1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с

согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой

частью (Приложение 1).

1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в со-

ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не-

отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-

щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-

ходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-

ном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмеши-

ваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Ис-

полнителем от требований нормативных документов, технических условий,

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обяза-

тельств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если про-

изводимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных

законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготов-

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого-

воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани-

ем и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с

действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-

рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных

для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-

тельства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения

убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-

тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-

ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про-

дать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основа-

нии сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных

Исполнителем счетов, не позднее ___ дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию не-

пригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает

Исполнителю неустойку из расчета ___% суммы задолженности за каждый день

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок

урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – ______

календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению в результате

проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

6.1.1. систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения

6.1.2. несоблюдения требований к качеству производимой продукции.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае сис-

тематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Работа по настоящему договору выполняется на производственных

7.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по

настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и тех-

нических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения,

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать

ее третьим лицам.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия До-

говора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же

условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу,

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение N 1 к договору

на контрактное производство

от “__” ________ ____г.

на производство ________________________________

1. Заказчик: ______________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

2. Исполнитель: ___________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

3. Цель: _________________________________________________________.

4. Основные виды работ по договору на контрактное производство:

5. Характеристики производимой продукции:

6. Объем выпускаемой продукции: __________________________________.

Приложение N 2 к договору

на контрактное производство

от “__” ________ ____г.

на производство ________________________________

Контрактное производство

Косметических средств, БАД к пище, фасовка пищевой продукции.

  • Вы здесь:
  • Публикации
  • Договор контрактного производства

Договор контрактного производства

Контрактное производство представляет собой выпуск продукции под заказ с соблюдением требований к технологиям и к качеству. Оно выгодно тем компаниям, которые не имеют своих собственных производственных площадей. Начиная сотрудничество с контрактным производителем , они получают ряд выгод. Это уменьшение издержек, возможность сосредоточиться на маркетинге и продажах, гарантированное получение продукта высокого качества. Поэтому количество компаний, заключающих договор на оказание контрактных услуг , неизменно растет.

Рисунок 1. Заключение договора.

Для того, чтобы быть уверенным в своем партнере, перед согласованием договора у заказчика запрашиваются следующие документы: ОГРН, копия устава, ИНН, выписка из налоговой, приказ о назначении директора или протокол собрания о назначении директора. По запросу такой же пакет документов отправляется контрактным производством.

Так же необходимо узнать о репутации контрагента на рынке, просмотрев отзывы о нем в сети Интернет.

Основные пункты договора контрактного производства

В компании «КоролевФарм» имеется типовая форма договора на оказание услуг по контрактному производству продукции, и, как правило, заказчикам предлагается рассмотреть данную форму и внести в нее свои поправки и предложения.

Договор контрактного производства имеет определенную структуру. Она включает в себя: преамбулу, основную часть, дополнительные условия, реквизиты, подписи сторон.

Преамбула содержит название договора, его номер, дату подписания, наименование города, в котором подписывается договор, названия сторон договора, их сокращенное название («Заказчик», «Исполнитель»), документы сторон (устав, доверенность, паспорт), на основании которых они действуют.

В основную часть входят следующие пункты: предмет договора, качество, цена, порядок расчетов, порядок сдачи-приемки работ, права и обязанности сторон, их ответственность, порядок предъявления претензий, срок действия договора, срок исполнения обязательств согласно ему.

Например, предметом договора контрактного производства косметики будет производство косметических средств торговой марки заказчика согласно заявкам. В договоре описываются все действия, качественные характеристики продукции и условия передачи товара.

В пункте про права и обязанности указываются конкретные действия партнеров, и какие они имеют права при этом.

В пункте про ответственность определяют размер пени, штрафа в случае нарушения оговоренных обязательств.

Порядок расчетов и цена обязательно должны быть указаны в договоре. Описывается способ расчета, сроки оплат и т.п. Как правило, конкретные цены на производимую продукцию согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении. В тексте договора отмечается, что оно является неотъемлемой его частью.

Читать еще:  Договор на возмещение затрат между юр лицами образец

К дополнительным условиям относят: порядок изменения, порядок расторжения договора, конфиденциальность, форс-мажор, действия по разрешению споров, обеспечение обязательств.

В пункте про разрешение спора обычно указывают, что все разногласия, в случае не достижения сторонами договоренности в результате переговоров, решаются в Арбитражном суде.

ООО «КоролевФарм» указывает в договоре список документов (приложения), которые являются частями договора. В договоре на контрактное производство это дополнительное соглашение по ценам, спецификации по качеству готовой продукции и т.п.

В конце договора указываются полные реквизиты сторон. К ним относятся банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, юридические и фактические адреса, контактные данные. Под ними контрагенты, от лица которых заключается договор, ставят подписи и заверяют их печатями.

Перед тем, как заключать договор, его нужно внимательно изучить и при необходимости внести поправки. Формулировки в тексте должны быть понятными. Согласование происходит до тех пор, пока интересы обеих сторон не будут учтены в документе.

Заключая договор с контрактным производством КоролёвФарм, наши заказчики получают индивидуальный подход, продукцию высокого качества в установленные сроки, гибкие условия, лучшие ценовые предложения. Для удобства наших партнеров компания оказывает услуги по хранению (сырья, комплектующих, продукции) и доставке произведенных товаров.

Контрактное производство

Собираемся заключить договор о контрактном производстве. Для снижения наших расходов на получение сертификатов и деклараций, производитель ООО предлагает следующую схему:

мы приобретаем у них продукцию полное название которой звучит – Скраб соляной серии “Живая природа” Ромашка. В бухгалтерских документах которые мы от них получим будет написано – Скраб соляной Ромашка. В сертификатах полное название.

Мы наклеиваем на этот продукт свою этикетку, на которой указано производителем ООО, но сделано по нашему заказу. Крупно наносим на неё – Нежное касание, скраб соляной. Более мелким шрифтом Скраб соляной серии “Живая природа” Ромашка. В бухгалтерских документах своим клиентам мы указываем – Скраб соляной серии “Живая природа” Ромашка – Нежное касание.

Будет ли законной такая схема? Будут ли действительны для нас сертификаты выданные производителю на данную продукцию?

Ответы юристов ( 3 )

В силу того, что ООО при производстве будет использовать ваш товарный знак, необходимо заключение двух договоров:

1 — на производство продукции: поставка, подряд, или иной. Лучше конечно договор поставки.

2 — лицензионный договор на передачу неисклчительных прав на использование товарного знака, зарегистрированный в Роспатенте.

даже если ООО будет производить продукции по вашему согласию, но без данного договора такая продукция будет признана контрафактной.

п.1 ст. 1129 ГК РФ — запрет на использование товарного знака без разрешения правообладателя.

ст. 1489 ГК РФ. «По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием».

Оставим в стороне вопрос привлечения Вас к уголовной ответственности, потом если что, поговорим пока просто про налоговые правонарушения:

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налогового правонарушения, предусмотренногостатьей 129.3 настоящего Кодекса,

влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,

влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

У Вас самая классическая схема ухода от оплаты сборов за получение разрешений и лицензий. Более того, Вы можете подставиться еще и под изъятие продукции как произведенной с нарушением закона.

Поэтому Вы конечно можете заключить договор с Вашим контрагентом и действовать как планировали, однако пока исключительные права на данный скраб не перейдут к Вам с регистрацией в Роспатенте Вы считаетесь нарушителями закона.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

То есть, после получения готовой продукции от производителя Вы не вправе использовать товарный знак ” Живая природа” Ромашка без разрешения ООО.

ИСходя из арбитражной практики при отсутствии зарегистрированного лицензионного договора суды не признают передачу прав на использование товарного знака. То есть, если договор о распоряжении товарным знаком не будет зарегистрирован в Роспатенте, то он считается недействительным (определение ВАС РФ от 02.07.07 № 7511/07, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.09.08 № КГ-А40/9025-08-П). Кроме того, права на использование товарного знака не передаются по договору об участии в производстве, поскольку такой договор, не регистрируется в уполномоченном органе и не является лицензионным. (постановление ФАС Мо от 28.11.07 № КА-А40/11970-07, определение ВАС РФ от 17.03.08 № 3327/08).

Поэтому Вам следует заключить лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака согласно ст.1489 ГК РФ

Согласно единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии”, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 положение

Сырье косметическое, полупродукты синтетические,

эссенции и ароматизаторы пищевые было

То есть, скраб не относится к продукции подлежащей обязательной сертификации.

В соответствии со ст. 21 и ст.22 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О техническом регулировании»

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется
по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по
сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для
установления соответствия национальным стандартам, предварительным национальным
стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной
сертификации, условиям договоров.

. Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации.

То есть, если продукция была сертифицирована в добровольном порядке, то соответственно продукция может маркироваться знаком сертификации.

Если Вы на упаковке будете указывать дополнительное название продукции, то это не лишает Вас права использовать сертификат качества, предоставленный ООО.

Таким образом, Вам следует заключить и зарегистрировать лицензионный договор, что позволит Вам на законных основаниях использовать товарный знак на продукции РОмашка. Следовательно Вы можете

подтверждать соответствие качества продукции, указанным сертификатом качества.

Примерная форма договора на контрактное производство (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

Договор на контрактное производство

г. [ место заключения договора ]

[ дата заключения договора ]

[ Полное наименование юридического лица ], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице [ должность, фамилия, имя, отчество ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице [ должность, фамилия, имя, отчество ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с другой стороны, именуемые при совместном упоминании “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском [ наименование выпускаемой продукции ].

Читать еще:  Что делать,если имеется ошибка в договоре купли продажи?

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет [ полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции ].

1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение 1).

1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение [ значение ] календарных дней с момента заключения настоящего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в полном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Исполнителем от требований нормативных документов, технических условий, правил безопасности.

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если производимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготовления продукции.

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в договоре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим заданием и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы продать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных Исполнителем счетов, не позднее [ значение ] дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной продукции.

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании;

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию непригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору;

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку из расчета [ значение ] % суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед ее потребителями.

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – [ значение ] календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению в результате проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

6.1.1. систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ;

6.1.2. несоблюдения требований к качеству производимой продукции.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Работа по настоящему договору выполняется на производственных мощностях Исполнителя.

7.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует [ срок ].

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение N 1
к договору на контрактное производство
от [ число, месяц, год ]

Техническое задание
на производство
[ наименование продукции ]

1. Заказчик: [ полное наименование Заказчика ]

2. Исполнитель: [ полное наименование Исполнителя ]

3. Цель: [ вписать нужное ].

4. Основные виды работ по договору на контрактное производство: [ вписать нужное ].

5. Характеристики производимой продукции:

6. Объем выпускаемой продукции: – [ вписать нужное ];.

Приложение N 2
к договору на контрактное производство
от [ число, месяц, год ]

Календарный план
на производство
[ наименование продукции ]

Этапы выполнения работ

Сроки выполнения работ

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора на контрактное производство

Разработана: Компания “Гарант”, апрель 2008 г.

Контрактное производство

Такой вид сотрудничества, как контрактное производство, выгоден и для производителя (позволяет загрузить имеющиеся у него мощности), и для заказчика (дает возможность получить необходимый готовый товар под своим товарным знаком). Чтобы избежать разногласий, сторонам договора на контрактное производство целесообразно детализировать в нем каждый этап.

Что такое контрактное производство

Законодательство Беларуси не дает определения понятию «контрактное производство». На практике такое производство подразумевает под собой выпуск товаров (продукции) по заказу на производственных мощностях независимого производителя, который обеспечивает полное соблюдение технологического цикла и контроль качества готовых товаров (продукции) в соответствии с требованиями заказчика. При этом речь может идти как об отдельных технологических операциях, так и о полном цикле изготовления товаров.

В случае когда контрактное производство предполагает выполнение отдельных технологических операций, в изготовлении готовых товаров (продукции) участвуют несколько производителей. Заказчик в этом случае координирует поставку сырья, комплектующих, занимается логистикой и выстраивает взаимосвязи между производителями в целях успешного изготовления конечного товара.

Если контрактное производство представляет собой полный цикл изготовления товаров, то производитель здесь один и он должен учесть все пожелания заказчика, а заказчик, по сути, забирает от него уже готовый товар.

Контрактное производство достаточно распространено в сетях розничной торговли, фармацевтических и косметических компаниях, предприятиях электроники.

При контрактном производстве отношения сторон отличаются от отношений продавца и покупателя, поскольку в правоотношениях купли-продажи покупатель не имеет никакого отношения к процессу производства товаров, реализуемых продавцом-производителем. В то же время при контрактном производстве производитель и заказчик взаимодействуют между собой на стадии (стадиях) производства товаров (продукции).

Контрактное производство имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому вступая в подобные договорные отношения, следует учитывать ряд правовых моментов, имеющих важное значение и снижающих риски для обеих сторон.

Какой договор при контрактном производстве заключить

Поскольку речь идет о производстве товаров (продукции), на практике чаще всего стороны заключают договор подряда по правилам § 1 гл. 37 ГК. Так, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы) . При этом предметом такого договора может быть изготовление конкретных товаров (продукции), что подтверждается п. 1 ст. 657 ГК.

Отметим, что по своей правовой природе отношения сторон при контрактном производстве более всего схожи с правоотношениями подряда. Но это не говорит о том, что стороны не могут заключить между собой иной договор.

Читать еще:  Уволили, потому что закончился трудовой договор

Бывает, что стороны опосредуют контрактное производство заключением договора возмездного оказания услуг . Однако, по нашему мнению, это не совсем верно, поскольку результатом возмездного оказания услуг должен быть неовеществленный результат. По факту при контрактном производстве результат работ имеет овеществленный характер. Например, произведенные товары или измененное вследствие выполнения определенного технологического процесса сырье. Значит, выбирая между договором возмездного оказания услуг и договором подряда при контрактном производстве, предпочтение стоит отдать последнему.

Отметим также, что стороны вправе заключать между собой и иные договоры, не поименованные в ГК . В этой ситуации правоотношения сторон будут полностью регулироваться заключенным договором, поскольку соответствующих норм в ГК попросту может не быть. В связи с этим сторонам важно четко и однозначно формулировать условия договора.

Обратим внимание, что существенными условиями договора при контрактном производстве являются :

— условия о предмете договора;

— условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида;

— условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Неотъемлемая часть указанного договора — техзадание. В нем следует предусмотреть все технические детали процесса производства товаров.

Как оформить техзадание и техдокументацию

Задача заказчика — продать изготовленные производителем товары. Поэтому требования к ним (технические характеристики, состав и т.п.) чаще всего устанавливает именно заказчик. Однако нужно понимать, что технологический процесс при производстве товаров осуществляет именно производитель, которому известны все технические детали такого процесса. При подготовке проектов документов необходимо учесть все тонкости технологии производственных процессов. Поэтому важно, чтобы, формулируя условия техзадания и оформляя техдокументацию, имеющую отношение к процессу производства товаров, заказчик и производитель понимали друг друга.

Целесообразно рассматривать техзадание и техдокументацию как неотъемлемую часть заключаемого договора на контрактное производство. Соответствующее указание надо включить в текст такого договора.

Как правило, в техзадании и прилагаемой техдокументации детализируется процесс производства товаров, оговариваются применяемые материалы, способы производства, контроля, измерений и т.п., приводятся ссылки на ТНПА, применяемые при производстве товаров, характеристики товаров, требования к внешнему виду и т.п.

Следует отметить, что формулировки техзадания и техдокументации, как и всего договора в целом, должны быть однозначными и понятными. При толковании условий договора суд принимает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквальное значение условия договора устанавливается путем его сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если перечисленные правила не позволяют определить содержание договора, выясняется действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, последующее поведение сторон .

Как оформить использование производителем товарного знака заказчика

Контрактное производство предполагает, что товары будут произведены и в дальнейшем реализованы под товарным знаком заказчика. В связи с этим возникает вопрос законного использования такого знака производителем в процессе производства. На практике мнения юристов о том, требуется ли заключать отдельный лицензионный договор или достаточно указать об этом в договоре на контрактное производство, расходятся.

Попытаемся ответить на этот вопрос, проанализировав законодательство об интеллектуальной собственности.

Так, товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров, работ и (или) услуг других лиц . Данное обозначение как средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в силу абз. 3 п. 2 ст. 980 ГК признается объектом интеллектуальной собственности.

Обладателям права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг принадлежат в отношении таких средств имущественные права . При этом обладателю имущественных прав на средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования данного объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом .

Обладатель имущественных прав на средство индивидуализации также вправе передавать такие права иному лицу, что следует из анализа норм ч. 2 п. 1, п. 2 ст. 983 ГК. Переход исключительных прав на товарный знак к другому лицу происходит по правилам ст. 984 ГК. Основанием подобного перехода служит договор. Как следует из п. 3 ст. 984 ГК, к такому договору применяются правила о лицензионном договоре или о договоре уступки исключительного права .

Как видно, ГК оперирует понятием «переход исключительных прав на товарный знак». Это говорит о том, что при таком переходе иное лицо получает право использовать товарный знак по форме и способами, согласованными сторонами в договоре.

На первый взгляд получается, что, исходя из ГК, при передаче прав на товарный знак необходимо заключать либо лицензионный договор, либо договор уступки исключительного права. Однако в силу ст. 979 ГК законодательство об интеллектуальной собственности состоит не только из ГК, но и из других актов законодательства.

Так, п. 1 ст. 20 Закона о товарных знаках раскрывает суть понятия «использование товарного знака для индивидуализации товаров». По общему правилу применение товарного знака на товарах, которые производятся, признается использованием товарного знака . Однако нужно учитывать, что действия, совершаемые в соответствии с п. 1, 2 ст. 20 Закона о товарных знаках владельцем товарного знака или лицом, которому право использования такого знака предоставлено на основании договора, либо другим лицом, использующим товарный знак с разрешения его владельца, и не связанные непосредственно с введением товаров в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием товарного знака. На это указывает ч. 2 п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках. При этом понятие «введение товаров в гражданский оборот» не определено ни в ГК, ни в Законе о товарных знаках. Однако его содержание можно установить, применив аналогию закона, на основании нормы абз. 2 п. 3 ст. 1001 ГК. В соответствии с этой нормой изготовление товаров должно признаваться их введением в гражданский оборот, а следовательно, можно говорить о том, что производитель использует товарный знак заказчика.

Рассмотренная норма ч. 2 п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках интересна и следующим. В ней законодатель указывает, что товарный знак можно использовать не только на основании договора, но и с разрешения владельца, т.е. теоретически вне рамок договорных обязательств. Полагаем, что законодатель допускает использование товарного знака другим лицом (не владельцем такого знака) не только на основании лицензионного договора либо договора уступки исключительного права, но и на иных правовых основаниях.

Ведь нужно учитывать, что специфика контрактного производства состоит в том, что производитель фактически использует товарный знак заказчика только в целях его нанесения на упаковку (этикетку), при этом товар в дальнейшем отгружается именно заказчику, а не третьим лицам. Поэтому, по нашему мнению, в договор на контрактное производство можно включить указание на то, что производитель вправе использовать товарный знак заказчика в процессе производства, при этом такое использование не связано с извлечением дохода. Поэтому заключать отдельный лицензионный договор либо договор уступки исключительного права здесь не требуется.

Как контролировать производителя на стадии производства и качество готовой продукции

Поскольку произведенные товары будет реализовывать именно заказчик под своим товарным знаком, ему очень важно, чтобы товары были качественными. Это снизит риск причинения ущерба его репутации. В такой ситуации отражение в договоре на контрактное производство правовых механизмов контроля как на стадии производства товаров, так и при их отгрузке заказчику имеет принципиальное значение.

На стадии производства заказчик должен иметь возможность контролировать технологические операции (частично или полностью — если подобное позволяют технические параметры), при этом не вмешиваясь в оперативную деятельность производителя. Данное право предоставлено ему нормой п. 1 ст. 669 ГК.

По общему правилу производитель в процессе производства использует свои материалы, отвечая за их ненадлежащее качество. Однако стороны могут в договоре предусмотреть, что материалы для производства товаров предоставляет сам заказчик . В этом случае нужно учитывать нормы ст. 667 ГК. В соответствии с ними производитель, в частности, обязан:

— использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо;

— по окончании работ представить заказчику отчет об израсходовании материалов;

— возвратить их остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену (смету) работ с учетом стоимости остающихся у производителя неиспользованных материалов.

При приемке произведенных товаров заказчик и производитель применяют положения ст. 673, 674 ГК. Полагаем, поскольку речь идет о приемке произведенных товаров, в договор нелишним будет включить условия, аналогичные предусмотренным Положением о приемке товаров по количеству и качеству .

Важно отметить, что в некоторых случаях (в зависимости от товаров) произведенные товары должны пройти процедуры оценки соответствия: сертификацию, декларирование соответствия или испытания . Возможно как обязательное подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации или декларирования соответствия при наличии определенных оснований, так и добровольное подтверждение соответствия в форме добровольной сертификации .

Как правило, оценку соответствия проходит производитель, однако стороны могут предусмотреть в договоре на контрактное производство, что это обязанность заказчика.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector