Договор на реставрацию ванны
Garant-agency.ru

Юридический портал

Договор на реставрацию ванны

Андрей

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________

город. “___”___________ 201_г.

(паспортные данные, адрес проживания)

(телефоны/почта для связи)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_________________ Андрей Владимирович

(паспортные данные, адрес проживания)

тел. 89167681600 rem700@yandex.ru

(телефоны/почта для связи)

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие ремонтно – отделочные работы в ванной комнате или санузле в квартире по адресу: ______ _______________________________________________________________________________ а именно:

1.1.1. Демонтажные работы;

1.1.2. Подготовительные работы;

1.1.3. Работы по выравниванию стен и полов;

1.1.4. Сантехнические работы;

1.1.5. Электромонтажные работы;

1.1.6. Плиточные работы;

1.1.7. Установочно – монтажные работы;

1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика.

1.3. Стоимость и объемы работ определяются и рассчитываются согласно прилагаемого прайс листа и плановой Калькуляции, при этом не являются окончательными и могут быть откорректированы во время проведения ремонтных работ как в большую, так и меньшую сторону по соглашению Сторон.

1.4. Все изменения Калькуляции в части объемов и стоимости работ являются легитимными с момента подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Заказчик __________________Подрядчик __________________

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчика полным комплектом материалов и установочного оборудования.

2.1.2. Обеспечить Подрядчику свободный доступ в ремонтируемое помещение для выполнения работ, с 09.00 до 19.00 ежедневно посредством нахождения Заказчика в ремонтируемом помещении или выдачи дубликата ключей.

2.1.3. Оплачивать выполненные работы в соответствии с порядком, определенным Разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Произвести указанные работы с надлежащим качеством.

2.2.2. Своевременно консультировать Заказчика для закупа необходимых материалов и оборудования.

2.2.3. Произвести указанные работы в сроки, установленные Разделом 3 настоящего договора и в объеме работ в соответствии с Калькуляцией.

2.2.4. Обеспечить выполнение работ собственным оснащенным и готовым к работе инструментом.

2.2.5. Обеспечить сохранность помещения, материалов и оборудования на весь период выполнения работ.

3. Срок действия договора

3.1. Стороны договорились о том, что по усмотрению Подрядчика работа может производиться 7 рабочих дней в неделю, т.е. без выходных, но в любом случае не менее 5-и рабочих дней в неделю и по времени с 09.00 до 19.00. Праздничные дни, выпадающие на период выполнения работ, могут считаться выходными.

3.2. Дата начала работ по Договору – “___” ________ 201_ г.,

3.3. Дата окончания работ по Договору – “___” ________ 201_ г.,

3.4. В случае если у Заказчика произойдет задержка с комплектацией объекта материалами и оборудованием, Подрядчик вправе изменить дату начала работ и сместить ее на период произошедшей задержки.

3.5. При исполнении Договора, Подрядчик по согласованию с Заказчиком может отсрочить сдачу объекта по объективным причинам, коими являются дополнительные работы по смете; изменения первоначального проекта; задержка поставок оборудования и материалов, как со стороны Заказчика, так и со стороны строительных магазинов; брак и некомплект оборудования или материалов; внештатная ситуация (невозможность отключения стояков по причине ЖКХ, отсутствие соседей дома для производства запланированных сантехнических работ по стоякам, отключение электроэнергии не по вине Подрядчика).

3.6. Отсрочка сдачи объекта по причинам, указанным в п.3.5. допускается не более чем на срок произошедшей задержки.

3.7. Стороны договорились о том, что весь комплекс работ, определенных Калькуляцией и настоящим Договором делится на 3 этапа:

3.7.1. Первый этап включает демонтажные работы и работы по возведению стен.

Стоимость работ ________________________

Заказчик __________________Подрядчик __________________

3.7.2. Второй этап включает сантехнические работы (прокладка труб), электромонтажные работы (прокладка проводов), ремонт воздуховодов, выравнивание стен и пола (маячная штукатурка и стяжка).

Срок исполнения ___.____________.2016г.Стоимость работ ________________________.

3.7.3. Третий этап включает плиточные работы и все монтажные работы, в том числе электро и сантехоборудования, мебели, а также прочие финишные работы.

Срок третьего этап и в целом работ по договору ___.____________.2016г.

Стоимость работ ________________________.

3.8. Каждый этап работ оплачивается отдельно, по его завершению, в сроки указанные в п. 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.

4. Порядок расчетов

4.1. Расчеты между Сторонами осуществляются путем передачи наличных денежных средств Подрядчику.

4.2. Перед началом работ или в первый день работ выплачивается аванс в размере от 10-30% от стоимости работ ( по договоренности).

4.3. Стороны договорились о том, что оплата работ производится по этапам, определенным п.3.8. настоящего договора за фактически выполненный объем работ.

Общая сумма согласно плановой Калькуляции составляет ______________ руб. (_____________________________________________), работы Первого этапа ________________ руб.

Заказчик оплатил _____________ ______________,подрядчик принял ____________ ___________

(дата , подпись) (дата , подпись)

(_____________________________________________), работы Второго этапа ________________ руб.

Заказчик оплатил _____________ _______________,подрядчик принял _____________ ___________

(дата, подпись) (дата ,подпись)

(_____________________________________________), работы Третьего этапа ________________ руб.

Заказчик оплатил ______________ _______________,подрядчик принял _____________ ___________

(дата, подпись) (дата, подпись)

4.4. Все дополнительные работы, возникшие в процессе производства ремонтных работ, в том числе вследствие изменений проекта должны быть согласованы Сторонами и оформлены дополнением к настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

5.2. В случае простоя работ по вине Заказчика (по причине отсутствия, несоответствия и/или недостаточного объёма материалов в рабочие дни), начиная с 3-го рабочего дня простоя, Подрядчик вправе потребовать оплату Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ и неоплаченных выполненных работ, за каждый день простоя.

Заказчик __________________Подрядчик __________________

5.3. За просрочку исполнения работ (нарушение сроков, определенных в п.3.8. настоящего договора) по вине Подрядчика (отсутствие/недостаточное присутствие рабочих на объекте), начиная с 3-го рабочего дня просрочки, Заказчик вправе потребовать оплату Подрядчиком пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ и неоплаченных выполненных работ за каждый день просрочки.

5.4. В случае нанесения одной из сторон материального ущерба (порча материалов, оборудования, инструмента), виновная сторона возмещает ущерб другой стороне или устраняет урон за свой счет.

5.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости присутствия на объекте 3-х лиц, при этом в момент посещения 3-ми лицами объекта, ответственность за сохранность отделочных материалов и оборудования до его монтажа, а так же инструмента несет Заказчик.

5.6. Ответственный монтаж сантехнического оборудования и приборов должен осуществляться в присутствии Заказчика или его доверенного лица (родственника). По согласованию Сторон монтаж оборудования и приборов возможен в отсутствие Заказчика на объекте.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Стороны могут досрочно расторгнуть текущий договор в следующих случаях:

6.1.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств;

6.1.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств, длящихся более 7 (семи) рабочих дней.

6.2. Сторона, инициатор расторжения договора, уведомляет о таком намерении другую Сторону заблаговременно.

6.3. В случае досрочного расторжения договора Стороны составляют Акт сверки фактически выполненных работ, в соответствии с которым производят взаиморасчеты в порядке, определенном.

7. Особые условия

7.1. Закупка инженерных элементов (сантехническое и электротехническое оборудование), а также других отделочных материалов может осуществляться Подрядчиком самостоятельно в соответствующих магазинах и базах по получению согласия на то Заказчика и согласования с ним номенклатуры товаров и заказной Спецификации.

7.2. Расходными материалами многоразового использования в рамках настоящего договора признаются отрезные круги, сверла, буры, правило, шпатели.

7.3. Расходными материалами одноразового использования в рамках настоящего договора признаются рабочие рукавицы, респираторы, лезвия ножей для резки гипсокартона, ветошь, мешки для мусора, строительные вёдра, кисти, валики.

7.4. С учетом наличия у заказчика, Подрядчик вправе самостоятельно осуществлять закупку расходных материалов, указанных в п. 7.5. и 7.6. для ремонтных работ. Отчет перед Заказчиком о потраченных средствах осуществляется Подрядчиком по предъявлению кассового чека и накладной продавцов этих товаров. Заказчик обязан возместить затраты на покупку расходных материалов в соответствии с предъявленными кассовым чеком и накладной. Расходные материалы одноразового использования могут закупаться Подрядчиком с запасом 5-10% на усмотрение мастера или менеджера проекта для поддержания запланированного темпа и графика работ.

7.5. Все расходные материалы многоразового использования являются собственностью Заказчика и остаются у него после завершения работ.

Заказчик __________________Подрядчик __________________

7.6. Все спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения работ, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем соглашения, он подлежит рассмотрению в судебном порядке.

7.7. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Читать еще:  Пример заявления о внесении изменения в договор приватизации

7.8. Все приложения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, в виде Дополнительных соглашений и являются неотъемлемой его частью.

7.9. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Реставрация, покраска ванны в Владимире

Мастер приедет и решит Вашу
проблему через 1-3 часа

Вызвать мастера

Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут

мастеров в Владимире

заказов выполнено в Владимире

довольных клиентов в Владимире

ГорМастер отзывы клиентов

Почему жители Владимира обращаются к нам?

Лучшие специалисты

Все мастера русские, с опытом работы от 2х лет, без вредных привычек

Ремонт в день обращения

Работаем без перерывов и выходных

Качество и оперативность

90% работ выполняется нашими специалистами в течении ОДНОГО часа

Чистота и порядок

После себя мастера не оставят следов от проведенного ремонта

Выезд мастера на дом

Мастер приедет в любое удобное для Вас время

Гарантия

1 месяц гарантии на все выполненные работы

Цены на восстановление ванны

Описание Цена
Выезд на дом
В случае оказания услуги бесплатно
В случае отказа/переноса 480 руб.
Диагностика
В случае оказания услуги бесплатно
В случае отказа/переноса 768 руб.
Реставрация ванны длиной 120 см от 3 360 руб.
Реставрация ванны длиной 150 см от 3 840 руб.
Реставрация ванны длиной 170 см от 4 320 руб.
Реставрация ванны акриловым вкладышем от 4 704 руб.
Реставрация ванны жидким акрилом от 2 784 руб.
Реставрация ванны эмалью от 2 592 руб.
Демонтаж бордюров, раствора от 288 руб.
Демонтаж ранее установленного вкладыша от 672 руб.
Зачистка акрила при повторной реставрации от 960 руб.
Снятие ранее нанесенной краски от 960 руб.
Колеровка в любой цвет от 192 руб.
Установка сифона ванны от 768 руб.
Установка керамического бордюра от 1 632 руб.
Шпатлевание (выравнивание сколов и раковин) от 240 руб.
Другие работы по ремонту от 480 руб.

Все мастера работают по договору подряда, поэтому несут финансовую ответственность за предоставленные услуги

Мастера-профессионалы Владимира работают по ценам нашего сервиса, а не по своим завышенным

Стоимость работ согласовывается на этапе диагностики, без согласования работы не начнутся

У нас много мастеров, поэтому мы можем решить проблему клиента в течение 2-3 часов или когда ему удобно

Популярные услуги в Владимире

Отзывы клиентов

Реставрация, покраска ванны в Владимире

После длительной эксплуатации эмалированная или чугунная ванна утрачивает вид: эмаль теряет блеск, поверхность становится шершавой, возникают трещины. Поменять сантехнику на новую – дело хлопотное. Материальные затраты состоят из стоимости новой ванны и расходов на монтаж. Чтобы сэкономить, многие принимают решение освежить сантехнику и заказать услугу реставрации ванн.

Есть несколько способов восстановления сантехники, после которых оборудование выглядит как новое. Опытные мастера нашего сервиса по реставрации ванн в Владимире, которых вы пригласите на дом, обследуют сантехнику и подберут оптимальный вариант ремонта.

Технология обновления ванны акриловым покрытием

Наилучший вариант обновления сантехники из металла и чугуна – эмалировка ванн. Это долговечно и экономно. Квалифицированные специалисты компании оперативно окажут услугу по реставрации ванн жидким акрилом. Сначала вам необходимо подготовить санузел для ремонта: освободить пространство, убрать все личные вещи. Восстановление ванны проводится в течение трех часов. Последовательность проведения работ следующая:

  1. Демонтаж сифона;
  2. Очищение поверхности растворителем от жира и грязи;
  3. Зачистка и шлифовка поверхности;
  4. Восстановление эмали ванны: поверхность покрывается акрилом;
  5. Разравнивание акрила при помощи шпателя;
  6. Жидкий акрил застывает в течение 1,5 суток.

Эмаль, которую используют наши специалисты в работе, отвечает гигиеническим требованиям и имеет соответствующие сертификаты качества. Покраска ванны эмалью проводится белым глянцевым акрилом с однородной структурой. В готовом виде покрытие образует слой толщиной до 6 мм. По желанию заказчика в эмаль можно добавить колер для получения нужного цвета, чтобы реставрация ванны была проведена в соответствии с дизайном помещения.

Почему выбирают нас?

  • Специалисты компании проводят все работы оперативно. Оставьте на сайте заявку, и мастера придут к вам в этот же день или на следующие сутки. Реставрация ванны чугунной осуществляется за 3 часа. Через два дня вы получаете обновленную ванную.
  • Наши работники тщательно соблюдают технологию. Реставрация ванн акрилом проводится нашей компанией с использованием проверенных сертифицированных материалов.
  • Мы предоставляем гарантию на ремонт. После реставрации ваша ванна будет служить 15 лет. Все наши мастера имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в данной сфере.

Советы по уходу за ванной после реставрации

После восстановления эмали на ванне за ней необходимо правильно ухаживать. Средства для чистки унитазов и раковин, которые содержат абразивные вещества или специальные кислоты для растворения солей, не подходят. Подберите в магазине специальные средства для мытья ванны на гелевой основе, которые оказывают щадящее действие. Применяйте для очистки мягкие губки. Тогда ванная, которую реставрировали, прослужит вам еще много лет.

Заказать эмалировку ванны на нашем сайте очень просто: напишите свой номер телефона в форме, которая имеется в верхнем правом углу этой страницы, чтобы вызвать мастера на дом. Или позвоните по телефону горячей линии!

Договор на реставрацию ванны

ЗАКАЗАВ РЕСТАВРАЦИЮ ВАННЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ- ВЫ ОБЕЗОПАСИТЕ СЕБЯ ОТ

ПОДДЕЛОК И НЕКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТЕМ САМЫМ, СОХРАНИВ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ДЕНЬГИ.

Какую реставрацию ванны выбрать?

Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию:

ИРКУТСК – (3952) 747-808

АНГАРСК – (3955) 630-565

ШЕЛЕХОВ – 8 902 5 607-808

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ – 8 902 560-78-08

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – 8 902 560-78-08

Почему Вам выгоднее заказать услугу реставрация ванн именно в фирме

1. Компания “Наш Дом”- первая официально зарегистрированная фирма в Иркутской области, которая профессионально занимается реставрацией ванн Наливными видами ремонта! Мы успешно начали, и с успехом продолжаем работать всеми видами эмалей, представленных на рынке!

2. За время работы мы обрадовали более 11000 клиентов качественно проделанной работой.

3. Мы постоянно обучаем своих мастеров и проводим повышение квалификации!

4. Компания “Наш Дом”, является ЭКСПЕРТОМ в области реставрации ванн, мы также занимаемся тестированием новинок на рынке наливных реставрационных материалов, многие из которых, не только не прошли проверку на долговечность и прочность, но и являются откровенно небезопасными!

5. Компания “Наш Дом” – является официальным, единственным в Иркутской области, аккредитованным дилером “СТАКРИЛ-Б” (компании “Краски БЭП”).

6. Наши профессионально обученные специалисты и консультанты помогут решить Вашу проблему со старой ванной в кратчайшие сроки!

7. Мы никогда не используем дешевые некачественные материалы для работы.

8. Мы не завышаем цены и проводим мягкую ценовую политику в отношении дорогих материалов.

9. Всегда подписывается договор на реставрацию ванны и предоставляется гарантия на выполненные работы.

10. Мы часто проводим различные акции и предоставляем скидки.

11*. САМОЕ ГЛАВНОЕ- МЫ возвращаем Вам ваши деньги если наша работа не понравится ! ! !

Компания “Наш Дом”, является единственной компанией в регионе, мастера которой работают по реставрации ванн с 1998 года. Имеем Генеральный Дилерский Договор по производству работ “Стакрилом” по Иркутской, Читинской области, Дальнему Востоку и Республики Бурятия с заводом – производителем оригинального материала для реставрации ванн – “СТАКРИЛ” с 2007 года. Мы профессионально отремонтируем Вашу любимую ванну!

Ведь Вам нет больше сил смотреть на эти ржавые трещины и сколы, терпеть шероховатую, как наждак, изношенную поверхность. оттирать ее каждый раз, обливаясь потом, чтобы помыть детей. Не отчаивайтесь. Выход есть.

Если реставрация выполнена опытными и профессиональными мастерами компании “Наш Дом”, ее не отличишь от новой. При этом не требуется демонтаж старой ванны, не повреждается кафель и стены и, что особенно важно – это существенно экономит бюджет и получается в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем замена старой ванны на новую.

Наша компания предлагает пять вариантов (материалов) для реставрации ванны:

1. Наливной “СТАКРИЛ-1-Б” – родоначальник и основа всех остальных материалов и аналогов, был заменён на «СТАКРИЛ-2 –плюс», имеется в наличии только(!) в компании “Наш Дом”.

2. Наливной Жидкий Акрил ЛюксСтакрил 2 Эколор – это аналоги нашего сертифицированного “СТАКРИЛА Б”

3. Акриловый вкладыш (акриловая вставка в ванну)

4. Акриловая эмаль,

5. А, также –ХИТ СЕЗОНА!Новинка нашего завода, высококачественный, усовершенствованный материал для покрытия и реставрации ванн в домашних условияхСТАКРИЛ-Б-Плюс”, класса “ПРЕМИУМ». – Материал, который не желтеет(!) и не отваливается(!) от ванны (при правильном уходе).

Эти методы отличаются друг от друга ценой, долговечностью и особенностями последующего использования. Поэтому каждый клиент может подобрать для себя наиболее приемлемый способ реставрации. Самое главное, обратиться к надежным и проверенным профессионалам, которые не первый год работают в области ремонта ванн.

Более дешевая альтернатива оригинальному Стакрилу – Стакрил Эколор. Этот материал также производится на одном из лакокрасочных заводов в Санкт-Петербурге и Тольятти по схожей технологии и из однотипных материалов. Отличие лишь в свойствах используемых компонентов, которые и влияют на характеристики нового покрытия ванны.

Еще один, похожий на Стакрил материал – Жидкий Акрил Люкс. Его часто используют множественные доморощенные реставраторы ванн за неприхотливость и облегченный вариант заливки. Слой эмали получается намного меньше, оттого и значительная экономия.

Еще есть два варианта реставрации – акриловая эмаль (эмалировка ванны кистью) и акриловый вкладыш (ванна в ванну). Данные технологии менее востребованы и имеют меньше преимуществ. О них вы можете прочитать на странице Наши услуги. Эти технологии представляют собой кардинально другую методику ремонта.

Расскажем подробнее о наливных методах реставрации.

Алгоритм довольно простой. Наш Мастер приходит к вам с полным ведром акриловой эмали “Стакрил-Б-Плюс”, которую он наносит не кисточкой, а наливает прямо в ванну. Только мастера нашей компании, предварительно зачищают все трещины и сколы, проведя глубокую зачистку, и, обработав, как следует, поверхность противогрибковым и антибактериальным составом (!), затем демонтируют старую обвязку. После нанесения эмали мастер слегка разравнивает образовавшийся слой при помощи специального шпателя. В результате получается новый эмалевый слой толщиной от 2 до 8 см, точно повторяющий контуры Вашей ванны и надежно скрепленный с ней. Весь ремонт займет всего 2-3 часа, а пользоваться ванной вы сможете уже через 24-36 часов. За такой ванной просто ухаживать, она легко моется обычными неабразивными моющими средствами. Есть несложная Инструкция по уходу по уходу, соблюдая которую Вы продлите срок службы до 20 лет и более.

Компания “Наш Дом” – это всегда выгодно, надежно и качественно! Предоставляем профессиональную услугу “Реставрация ванн в Иркутске” “Реставрация ванн в Ангарске», «Реставрация ванн в Шелехове”, “Реставрация ванн в Усолье-Сибирском” и других городах Иркутской области!

Договор на реставрацию ванны

Договор о гарантии реставрации ванны с физического лица


Москва » » 201_г. Мы, (Ф.И.О.) (паспортные данные, адрес проживания) , (телефоны/почта для связи) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Андрей Владимирович (Ф.И.О.) (паспортные данные, адрес проживания) тел. 89261224416 89167681600 rem700@ Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие ремонтно — отделочные работы в ванной комнате или санузле в квартире по адресу: а именно: 1.1.1.

Демонтажные работы; 1.1.2. Подготовительные работы; 1.1.3.

Работы по выравниванию стен и полов; 1.1.4.

Сантехнические работы; 1.1.5. Электромонтажные работы; 1.1.6.

Договор на ремонт ванной комнаты, санузла

При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц, без согласования данного вопроса с Заказчиком 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1.

Стоимость Работ по Договору является фиксированной и составляет _____________(________________________________________________) рублей, НДС не взимается в связи с применением УСН.

Стоимость Работ также указывается в Календарном плане (Приложение № 1 к Договору). 2.1.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Календарном плане работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) календарных дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

Договор на РЕСТАВРАЦИЮ ВАННЫ КАЧКАНАР

Запрещается использование растворителей.3.6.При появлении желтого налета воспользоваться средством для мытья акриловых ванн, раствором уксуса, питьевой содой.

Избегать попадания на поверхность цементно-песчаной смеси, кафеля (при монтаже плитки).

3.10. Не купать в отреставрированной ванне крупных домашних животных. Для этих целей рекомендуется использование резинового коврика.3.11.Избегать контакта поверхности с сильно нагретыми предметами (утюгами, электрощипцами и.т.п.) 3.12.

Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ

При устройстве лесов до 4-х метров «Подрядчик» по акту принимает леса у «Заказчика» с представлением акта приемки «Подрядчику».

12. При задержке «Заказчиком» подписания акта приемки выполненных работ /ф.2в/ свыше 3-х дней со дня получения его на подпись. «Подрядчик» вправе приостановить работы на объекте до представления заказчиком подписанного акта или до разрешения спорных вопросов в установленном порядке.

Договор На Реставрацию Ванн

К стоимости новой ванны прибавляется цена демонтажа и вывоза старой ванны плюс в ванной комнате скорее всего потребуется заново делать ремонт.

Наливной акрил (*жидкий пластик) — это современный и востребованный способ №1 обновления покрытия металлических ванн.

Наливная акриловая ванна — это уникальная возможность освежить старую ванну надолго, не тратя при этом средств и времени на покупку новой ванны или демонтаж старой.Акриловый состав компонентов позволяет за короткий срок реставрировать ванну любой формы с различными дефектами: ржавым налетом стали, пожелтевшими пятнами или потрескавшейся эмалью.

ПОДГОТОВКА ВАННЫ К РЕСТАВРАЦИИ 1.Перед реставрацией ванны необходимо убрать все, что может случайно упасть на поверхность (мыло, шампуни, косметика, зубная паста, щетки и прочее) во избежание повреждения покрытия до того, как произойдет полное затвердевание акрила 2.

Если в ванной комнате стоят тумбы или стиральная машина, по возможности отодвинуть их на 1 см от края ванны.

6. Порядок расторжения договора 6.1. Стороны могут досрочно расторгнуть текущий договор в следующих случаях: 6.1.1.

Неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств; 6.1.2.

5. Ответственность Сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

Договор о гарантии реставрации ванны с физического лица

К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. 3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами. 3.1.4. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

3.1.6. Внимание При появлении желтизны, вызванное некачественной водой или иными способами по вине Заказчика, в весь период эксплуатации, Исполнитель ответственности не несет.

3.2. При попадании воды, мусора, насекомых на поверхности ванны в пред-эксплуатационный период, Исполнитель ответственности не несет. 3.3. При нанесении механических, либо

Роспотребнадзор

Реставрация ванны у потребителя затянулась на год Житель Екатеринбурга Ц.

обратился в Консультационный центр для потребителей ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

с жалобой на нарушения своих прав потребителя. На консультации у юриста Ц. объяснил, что заключил с ООО «Аква Эмаль» договор на реставрацию ванны жидким акрилом.

В день заключения договора реставрация ванны была выполнена. Однако через несколько дней после выполненной работы потребитель обнаружил дефекты в виде сколов на дне поверхности ванны, что свидетельствовало о некачественно выполненной работе. Подъехавший на следующий день сотрудник фирмы-исполнителя заверил Ц., что дефекты будут устранены в ближайшее время.

Через неделю сроки исправления так и не были уточнены. Более того, в итоге переговоров исполнитель отказался устранять недостатки своей работы.

Разыскивая офис фирмы, потребитель узнал, что в договоре указан неправильный адрес предприятия, а также что ООО «Аква Эмаль» было реорганизовано в ООО Строительно-монтажная компания «Ванна под ключ», что не было доведено до сведения потребителя. Юристы Консультационного центра помогли потребителю составить иск в суд, в котором изложили, что ответчиком было нарушено право потребителя на выполнение работ надлежащего качества, а также право на удовлетворение отдельных требований, установленных законом.

В частности, исполнитель так и не устранил дефекты своей работы, а также отказался принять заявление о возврате уплаченных денег за работу по реставрации ванны. Помимо этого, ответчиком было нарушено право потребителя на предоставление полной и достоверной информации о товарах, услугах, работах, а также причинён моральный вред.

В итоге судебного заседания суд вынес заочное решение об удовлетворении требований Ц. ООО Строительно-монтажная компания «Ванна под ключ» должна принять отказ от исполнения договора потребителем, а также выплатить ему деньги, уплаченные по договору (3400 руб.), неустойку за невыполнение требования о возврате денежных средств (3400 руб.), компенсацию морального вреда (1000 руб.) и штраф (3900 руб.) Напоминаем свердловчанам, что в нашей области работают Специалисты всегда помогут гражданам разобраться в ситуации с юридической точки зрения, объяснить, имеют ли место нарушения прав потребителей и, если необходимо, помочь составить иск в суд.

Договор на ремонт

Все изменения Калькуляции в части объемов и стоимости работ являются легитимными с момента подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Заказчик __________________Подрядчик __________________ 2. Обязательства сторон 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1.

Обеспечить Подрядчика полным комплектом материалов и установочного оборудования. 2.1.2. Обеспечить Подрядчику свободный доступ в ремонтируемое помещение для выполнения работ, с 09.00 до 19.00 ежедневно посредством нахождения Заказчика в ремонтируемом помещении или выдачи дубликата ключей.

2.1.3. Оплачивать выполненные работы в соответствии с порядком, определенным Разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1. Произвести указанные работы с надлежащим качеством.

2.2.2. Своевременно консультировать Заказчика для закупа необходимых материалов и оборудования.

2.2.3. Произвести указанные работы в сроки, установленные Разделом 3 настоящего договора и в объеме работ в соответствии с Калькуляцией. 2.2.4.

Как подать иск, для взыскания компенсации, за некачественную работу мастера по реставрации ванны?

Обращаетесь в суд с иском о расторжении договора, взыскании стоимости работ, пеней и штрафа.

06 Сентября 2016, 09:44 0 0 7,0 Рейтинг Правовед.ru 1661 ответ 1331 отзыв Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Краснодар Бесплатная оценка вашей ситуации

А мастер работал как физ. лицо или как представитель какой-нибудь фирмы? От этого зависит, возможно ли применить к Вашему случаю нормы Закона РФ «О защите прав потребителей»? В принципе, если это не Ваш сосед, который решил подработать, то даже если он физ.

лицо суд может применить указанный Закон.

Для начала Вам необходимо обратиться к исполнителю с письменной претензией с одним из следующих требований: Статья 29 ЗОЗПП. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)1. Потребитель при обнаружении

Договор реставрация ванн

Не следует применять моющие средства, содержащие абразивные наполнители.3.5.

Не использовать при мытье или стирке агрессивных химических или кислотных веществ. Запрещается использование растворителей.3.6.

При появлении желтого налета воспользоваться средством для мытья акриловых ванн, раствором уксуса, питьевой содой.

3.7. При обнаружении дефектов, не принимать меры по их устранению, а сообщать об этом исполнителю.3.8. Не рекомендуется ставить в отреставрированную ванну металлические предметы (ведра, тазы, кастрюли и.т.п.).

Если вы используете коврик от скольжения, укладывайте его через 7 дней после обновления ванны. Рекомендуем доставать его из ванны после использования.3.9. Избегать попадания на поверхность цементно-песчаной смеси, кафеля (при монтаже плитки).

3.10. Не купать в отреставрированной ванне крупных домашних животных.

Договор на реставрацию ванны

Договор о гарантии реставрации ванны с физического лица


Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор на ремонт ванной комнаты относится к бытовому подряду. На сайте можно скачать договор ремонт санузла, образец которого отвечает требованиям законодательства и содержит все необходимые приложения. Дата актуализации: 2020-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт ванной комнаты Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Услуги по реставрации ванн в Москве и области

Время работы С 9-00 до 19-00 (без выходных) Г Москва ул.

Фестивальная д. 50 Заказать звонок Оставьте заявку на реставрацию и получите выгодное предложение! Профессиональная реставрация ванн, работаем в Москве более 12 лет Эмалировка ванн Срок службы 1-3 года Гарантия 1 год Материал Германия, Финляндия Высыхает — за 24-36 часов Наличие запаха — Нет!

Цвет — любой Толщина слоя 0.5 мм Демонтаж бортиков — не требуется Замена объвязки — не требуется Время работы мастера 4 часа Шпаклевание сколов обязательно Необходимость замера — Нет Повторная реставрация — возможна Ровная поверхность 3 500 руб. Цвет — любой Не впитывает грязь и ржавчину Не желтеет со временем Толщина слоя 2 — 6 мм Ванна дольше

Договор на ремонт ванной комнаты, санузла

Договор подряда № ______ г.

Предмет Договора 1.1. Заказчик

Договор реставрация ванн

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Жидкий акрил служит для восстановления пришедших в негодность в результате эксплуатации ванн, душевых поддонов всех размеров, способом налива вовнутрь.

Жидкий акрил используется в ванных комнатах стандартного исполнения в жилых домах, гостиницах, санаториях и др. 1.2. Жидкий акрил наливается на верхние края ванны, далее под собственной тяжестью медленно стекает вниз, ко дну ванны, образуя равномерный слой толщиной до 6мм.

nhwpvm

Скачать Договор по реставрации ванны стакрилом Информация о файле:Загружен: 10.04.2013 Скачан раз: 421 Рейтинг: 349 Средняя скорость скачивания: 5007 КБ/сек. Похожих файлов: 33

Договор. Реставрация ванн, раковин наливным стакрилом: Подготовка ванны, раковины, дна душевой кабиныВедь стоимость услуг по реставрации ванны примерно равна стоимости демонтажа и вывоза ванны на свалку.

Гарантия. ремонт эмалевого покрытия ванн наливным стакрилом,отделочные ,сантехнические работы , ремонт квартир,офисов,акриловый вкладыш,реставрация ванн,эмаль в ванну.Заключайте договор на ремонт ванны «Стакрилом» и внимательно читайте условия! Хочу заказать в вашей фирме реставрацию ванны стакрилом (наливная ванна).

Для внесения ясности об услугах на рынке реставрации ванн поясним: стакрил — это материал, которым выполняют реставрацию методом налива.

Договор на реставрацию ванн

«__» ________ 2020г.

_________________________________именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Исполнитель, в лице индивидуального предпринимателя Кулик Денис Борисович, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство произвести реставрацию ванны «Жидким акрилом».

2. Стоимость работ. 2.1. Смета № п/п Вид работы Кол-во, шт. Цена, руб. Сумма, руб. 1 Реставрация эмали ванны 1,5 м 1 10 10 2 Реставрация эмали ванны 1,7 м 1 110 110 3 Повторная реставрация ванны 1 120 120 4 Демонтаж старой обвязки в ванне 1 0 0 5 Установка новой обвязки в ванне 20 20 20 Итого: _____________________________________________________________________________ (сумма прописью) 2.2.

Служба реставрации ванн в Москве и по Московской области

Ждем Ваших обращений

  1. Эмалировка ванны Наливная ванна Ванна вставка Я еще не определился

    Мы оформляем заказ и уточняем время.

Мастер прибудет к вам в назначенное время

  • Вы звоните к нам или оставляете заявку на сайте
  • Через 36 часов начинаете пользоваться новой ванной
  • Производим реставрацию в течении 2 часов, оформляем договор, производиться оплата.

    Длина ванны Стоимость услуги 1.2 метра 3500 руб 1.5 метра 3700 руб 1.7 метра 3900 руб Вид услуги Стоимость услуги Снятие старого слоя эмали ( если ванна ранее была окрашена ) 1000 руб Снятие старого слоя акрила ( если ванна ранее была покрыта акрилом ) 1000 руб Демонтаж чугунного слива 500 руб Установка нового сифона договорная Придание ванне другого цвета 500 руб Выезд мастера за пределы города

    Гарантия на реставрацию ванны

    Гарантия на услуги по реставрации ванны представляет собой обязательства исполнителя работ на качество эксплуатации ванны в период оговоренного срока действия такого договора.

    Компания-исполнитель в данном случае гарантирует в указанный период, что при надлежащем использовании ванны, все заявленные характеристики не теряют своих свойств.

    Такие свойства как белизна покрытия ванны, износоустойчивость, адгезия (сцепление материала к основанию ванны) являются предметом обязательства. При некачественном проведении работы по реставрации ванны, в первую очередь, при не соблюдении обязательного регламента подготовки ванны перед покрытием и правильном нанесении жидкого акрила на поверхность ванны влечет за собой неблагоприятный результат.

    Договор реставрация ванн

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.1.1.

    «Жидкий акрил» используется в ванных комнатах стандартного исполнения в жилых домах, гостиницах, санаториях и др.

    1.2. «Жидкий акрил» наливается на верхние края ванны, далее под собственной тяжестью медленно стекает вниз, ко дну ванны, образуя равномерный слой толщиной до 6мм.

    Благодаря супер формуле «Жидкий акрил» отвердевает при комнатной температуре в течение 24 часов.

    Материал получил широкую известность благодаря высокой устойчивости к старению, отсутствию микропористой структуры, низкой теплопроводности, устойчивости к бактериям, механическим и химическим воздействиям. 1.3. Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector