Договор на оказание услуг по сварочным работам образец
Garant-agency.ru

Юридический портал

Договор на оказание услуг по сварочным работам образец

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

подряда на выполнение сантехнических работ

[место заключения договора] [число, месяц, год]

[Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее – Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].

1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

– начальный срок выполнения работ [число, месяц, год];

– конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

– недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

– недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

– ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

– последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

– нарушение конечного срока выполнения работ;

– убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, [подпись, инициалы, фамилия]

alishavalenko.ru

Свежие записи

Свежие комментарии

Рубрики

Договор по выполнению сварочных работ и организацией образец

Важно Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования. Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

  • Срок действия соглашения.

Профессиональные Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Договор вступает в силу с « » 201 г.и действует до « » 201 г. 4.2. 4.4. Внимание Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом. 4.5.

Договор подряда на сварочные работы

Договор на выполнение сварочных работ образец

ООС, встречающихся при выполнении ими заданных объемов работ (пользовании арендованным имуществом), осознание им этих рисков и принятие в процессе выполнения работ (в период аренды имущества) в согласованные сроки соответствующих мер по устранению и/или снижению таких рисков;

  1. Соблюдение данных Правил не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и нормативные документы, применимые к экологическим аспектам их деятельности.

2.Ответственность 2.1 Правила являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Заказчика и предусматривают требования к Подрядчику (арендатору) в отношении воздействия на окружающую среду их деятельности на территории Заказчика, и не заменяют требований по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и т.д.

Читать еще:  Нарушение условий оплаты по договору купли продажи

Профессиональные

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций. 2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц .
При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 3.1.

Образец договора подряда на газосварочные работы

Реклама от www.by: Ремонт и продажа карданных валов Профессиональный ремонт и балансировка карданных валов. Оптовая и розничная торговля карданными валами boss-kardan.by Договор(uploads/610/529/files/1dogovor-sasha.docx ) Акт(uploads/610/529/files/akt-vyp.rabot-.docx) Объявление от WWW.by: Ремонт и продажа карданных валов Профессиональный ремонт и балансировка карданных валов.

Оптовая и розничная торговля карданными валами boss-kardan.by Подробнее Реклама: Скорая юридическая помощь Вашему бизнесу. Взыскание задолженности. Реклама от WWW.by: Оптовые продажи замочно-скобяных изделий Замки, фурнитура kulak.by Ремонт стиральных машин в Гомеле и области.

Ремонтируем все типы стиральных машин. Рассрочка по халве — 0%. Тел. 8(029) 355 — 52 — 18. Андрей mastergomel.www.by Наша продукция Система радиоуправления «noolite» — технология умного дома по доступной цене.

Типовой договор подряда

Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы. Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

  1. Дата и место заключения договора.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет.

Все о сварке

Эффективность воздушного фильтра необходимо проверять перед каждым применением.

  • одежда для защиты от ударов, прикрывающая плечи и тело.
  • Работы по очистке под высоким давлением
  • Для проведения работ по очистке под высоким давлением наряду с разрешением на выполнение работ Подрядчик в сотрудничестве с Заказчиком должен заполнить контрольный список работ по очистке под высоким давлением.
  1. Перекрытие движения на дорогах
    1. Если в ходе выполнения монтажных работ, строительных работ или работ по сносу необходимо перекрыть или ограничить движение по дорогам на территории предприятия, необходимо через ответственное лицо Заказчика своевременно получить соответствующее разрешение.

Нельзя самовольно отменять существующие запреты на движение по дорогам.

400 bad request

  • Описание основных правил ОТиТБ, включая процедуры, организационную структуру, инструктажи и т.д., в соответствии с настоящими процессами на строительной площадке.
  • Описание процедур при аварийных ситуациях, которые могут случиться на рабочем месте. Подрядчик представляет заказчику все им предлагаемые противоаварийные процедуры для согласования.
  • Полный анализ рисков в соответствии с действующим законодательством и следующими принципами:- всевозможное предотвращение риска путём устранения непосредственных причин/источников- учёт уровня техники в области ОТиТБ- преимущественное применение средств коллективной защиты перед средствами индивидуальной защиты- учёт уровня техники в области охраны окружающей среды
  • Ф.и.о.

Договор подряда № ДОГОВОР выполнения сварочных и ремонтных работ г.


Воронеж « » 201 г.
Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором. Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.
Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

Договор по выполнению сварочных работ и организацией образец

Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. 3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. 3.4. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ (п.2.2.1) к работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков. 3.5.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика. 2.2.10. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной. 2.2.11.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.

  • Договор подряда на сварочные работы
  • Профессиональные
  • договора по типам
  • Ipc-zvezda.ru
  • Все о сварке
  • Типовой договор подряда
  • Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)
  • 400 bad request
  • Договор на выполнение сварочных работ образец

Договор подряда на сварочные работы В соответствии с условиями соглашения, подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы в установленный срок, а заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить её и результат в оговоренном порядке. Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении — Техническое задание (является неотъемлемой частью договора).

Договор на сварочные работы с ип

yurburo61.ru


4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. 5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2).

5.2. Как правильно оформить договор подряда на сварочные работы? Этот договор, в частности, применяется в области оказания услуг связи, медицинских и ветеринарных услуг, аудиторских, информационных и консультационных услуг, услуг по обучению и по туристическому обслуживанию, а также прочих услуг.

Типовой договор подряда

Оборудование: . 2.1.3. Документацию: .2.2.

Подрядчик обязуется:2.2.1. Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к .2.2.2. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.2.2.3. Использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества.2.2.4.

Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ.2.2.5. Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением.2.2.6.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.2.2.10.

Договор подряда на электрогазосварщика с физическим лицом

Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения (ст.

9 ТК РФ). При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают.

Принятый сотрудник не зачисляется в штат.

Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).

Аналогичную позицию занимают и суды (см., например, постановление ФАС Московского округа от 18 января 2013 г.

№ А40-32442/12-129-151, определение Свердловского областного суда от 5 сентября 2013 г. Такой вывод полностью согласуется и с позицией Конституционного суда РФ, которая отражена в определении от 19 мая 2009 г.

№ 597-О-О. Из пункта 2.1 этого документа, в частности, следует, что организация, предоставляющая работу, и гражданин, претендующий на работу, по согласованию между собой

Договор оказания сварочных услуг

При этом нужно отметить, что закон регулирует отношения по оказанию услуг только в том случае, если они возмездные.

Бесплатное оказание помощи другому человеку, по общему правилу, закон не затрагивает.

Таким образом, очевидно, что договор строительного подряда призван регулировать порядок оказания услуг.

Заключение договора на сварочные работы учреждения с физическим лицом


01 Декабря 2016, 10:04 0 0 получен гонорар 50% 9,7 Рейтинг Правовед.ru 3831 ответ 1604 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Москва Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте. Да может.Какая будет стоимость работ по договору?Да, квалификацию должен подтвердить.Вот пример подходящего договора.

01 Декабря 2016, 10:08 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 17 Июля 2020, 15:52, вопрос №2054705 28 Сентября 2015, 09:22, вопрос №970091 15 Марта 2020, 16:04, вопрос №1935821 23 Января 2020, 00:15, вопрос №1880891 12 Июля 2017, 14:22, вопрос №1694041 Смотрите также

Договор на сварочные работы с физическим лицом

Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете.Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание!

Читать еще:  Как можно оформить перезаключение трудового договора с заменой года?

Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором. Сторонами сделки могут быть

Договор на сварочные работы из материала заказчика

, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению следующей продукции: . 1.2. Объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой его частью.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения

Бесплатная юридическая помощь

= 2 000 руб., времени на всю эту работу уходит около 1 часа – это обычным (ручным) аппаратом электросварки.

Регистрация сварочных услуг Как и любой другой бизнес в России в самую первую очередь нам нужно пройти официальную регистрацию сварочных услуг. Для того чтобы официально открыть сварочный бизнес необходимо определиться с формой собственности под которой Вы будете работать.

Важно Именно их Вы и будете продвигать до момента открытия офиса.

Открыв офис — эти 2 телефона и будут рабочими.

Договор на оказание услуг сварочных работ образец

Договор оказания услуг: памятка для специалистов по продажам В договоре подряда предмет договора — результат работ, когда как по договору оказания услуг предметом является сам процесс оказания этих услуг, длящийся во времени. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица. Составление договоров на временную работу Москва от 3500 руб.

alishavalenko.ru

Свежие записи

Свежие комментарии

Рубрики

Договор по выполнению сварочных работ и организацией образец

Важно Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования. Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

  • Срок действия соглашения.

Профессиональные Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Договор вступает в силу с « » 201 г.и действует до « » 201 г. 4.2. 4.4. Внимание Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом. 4.5.

Договор подряда на сварочные работы

Договор на выполнение сварочных работ образец

ООС, встречающихся при выполнении ими заданных объемов работ (пользовании арендованным имуществом), осознание им этих рисков и принятие в процессе выполнения работ (в период аренды имущества) в согласованные сроки соответствующих мер по устранению и/или снижению таких рисков;

  1. Соблюдение данных Правил не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и нормативные документы, применимые к экологическим аспектам их деятельности.

2.Ответственность 2.1 Правила являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Заказчика и предусматривают требования к Подрядчику (арендатору) в отношении воздействия на окружающую среду их деятельности на территории Заказчика, и не заменяют требований по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и т.д.

Профессиональные

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций. 2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц .
При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 3.1.

Образец договора подряда на газосварочные работы

Реклама от www.by: Ремонт и продажа карданных валов Профессиональный ремонт и балансировка карданных валов. Оптовая и розничная торговля карданными валами boss-kardan.by Договор(uploads/610/529/files/1dogovor-sasha.docx ) Акт(uploads/610/529/files/akt-vyp.rabot-.docx) Объявление от WWW.by: Ремонт и продажа карданных валов Профессиональный ремонт и балансировка карданных валов.

Оптовая и розничная торговля карданными валами boss-kardan.by Подробнее Реклама: Скорая юридическая помощь Вашему бизнесу. Взыскание задолженности. Реклама от WWW.by: Оптовые продажи замочно-скобяных изделий Замки, фурнитура kulak.by Ремонт стиральных машин в Гомеле и области.

Ремонтируем все типы стиральных машин. Рассрочка по халве — 0%. Тел. 8(029) 355 — 52 — 18. Андрей mastergomel.www.by Наша продукция Система радиоуправления «noolite» — технология умного дома по доступной цене.

Типовой договор подряда

Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы. Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

  1. Дата и место заключения договора.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет.

Все о сварке

Эффективность воздушного фильтра необходимо проверять перед каждым применением.

  • одежда для защиты от ударов, прикрывающая плечи и тело.
  • Работы по очистке под высоким давлением
  • Для проведения работ по очистке под высоким давлением наряду с разрешением на выполнение работ Подрядчик в сотрудничестве с Заказчиком должен заполнить контрольный список работ по очистке под высоким давлением.
  1. Перекрытие движения на дорогах
    1. Если в ходе выполнения монтажных работ, строительных работ или работ по сносу необходимо перекрыть или ограничить движение по дорогам на территории предприятия, необходимо через ответственное лицо Заказчика своевременно получить соответствующее разрешение.

Нельзя самовольно отменять существующие запреты на движение по дорогам.

400 bad request

  • Описание основных правил ОТиТБ, включая процедуры, организационную структуру, инструктажи и т.д., в соответствии с настоящими процессами на строительной площадке.
  • Описание процедур при аварийных ситуациях, которые могут случиться на рабочем месте. Подрядчик представляет заказчику все им предлагаемые противоаварийные процедуры для согласования.
  • Полный анализ рисков в соответствии с действующим законодательством и следующими принципами:- всевозможное предотвращение риска путём устранения непосредственных причин/источников- учёт уровня техники в области ОТиТБ- преимущественное применение средств коллективной защиты перед средствами индивидуальной защиты- учёт уровня техники в области охраны окружающей среды
  • Ф.и.о.

Договор подряда № ДОГОВОР выполнения сварочных и ремонтных работ г.


Воронеж « » 201 г.
Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором. Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.
Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

Договор по выполнению сварочных работ и организацией образец

Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. 3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. 3.4. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ (п.2.2.1) к работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков. 3.5.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика. 2.2.10. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной. 2.2.11.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.

  • Договор подряда на сварочные работы
  • Профессиональные
  • договора по типам
  • Ipc-zvezda.ru
  • Все о сварке
  • Типовой договор подряда
  • Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)
  • 400 bad request
  • Договор на выполнение сварочных работ образец
Читать еще:  Образец соглашения о расторжении предварительного договора купли продажи недвижимости

Договор подряда на сварочные работы В соответствии с условиями соглашения, подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы в установленный срок, а заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить её и результат в оговоренном порядке. Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении — Техническое задание (является неотъемлемой частью договора).

Договор подряда на выполнение сварочных работ

подряда на выполнение сварочных работ N ___

“__”___________ ____ г.

____________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, а совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сварочные работы ___________________________ на объекте ______________________, расположенном по адресу: __________________________, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Все работы необходимо выполнить в соответствии с календарным планом, техническим заданием и проектно-сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации, календарному плану, техническому заданию и проектно-сметной документации, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.4. Срок начала выполнения работ по настоящему Договору: “__”___________ ____ г.

1.5. Срок окончания выполнения работ: “__”___________ ____ г.

1.6. Промежуточные сроки выполнения работ Стороны согласовывают в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику.

2.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами и (или) силами привлеченных организаций. Привлечение сторонних организаций должно быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком.

2.1.3. Выполнить все работы, указанные в техническом задании Заказчика, с использованием своих материалов и оборудования. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.1.4. Обеспечить на объекте, где проводятся сварочные работы, выполнение согласно допуску необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, охране окружающей среды и зеленых насаждений (при их наличии) во время проведения работ.

2.1.5. Передать Заказчику за _____ дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию.

2.1.6. По выполнении сварочных работ сообщить Заказчику о готовности результата Работ к сдаче посредством _________________________.

2.1.7. В полном объеме при сдаче выполненных работ передать Заказчику техническую документацию по объекту, где проводились сварочные работы.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Увеличить стоимость выполнения работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Сдать выполненную работу досрочно.

2.2.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести все согласования со сторонними организациями.

2.3.2. Осуществлять допуск персонала Подрядчика в район проведения работ согласно правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности.

2.3.3. Оплатить Подрядчику выполненную работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.4. В течение _____ дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту выполненных работ (Приложение N ___), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, указав об этом в акте.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.5. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Сумма, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение _____ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненной и принятой работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Выплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.

Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

7.3. По требованию Подрядчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Подрядчика по проведению сварочных работ, не противоречащую условиям настоящего Договора.

7.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Подрядчик грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Приложения

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

9.1. Техническое задание (Приложение N __).

9.2. Календарный план (Приложение N ___).

9.3. Проектно-сметная документация (Приложение N __).

9.4. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

10. Реквизиты и подписи Сторон

_____ “____________________________” _____ “____________________________”

Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: ________

ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ____________________________

ОГРН _______________________________ ОГРН _______________________________

Расчетный счет _____________________ Расчетный счет _____________________

в ____________________________ банке в ____________________________ банке

К/с ________________________________ К/с ________________________________

БИК ________________________________ БИК ________________________________

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector