- Договор межевания земельного участка образец
- Инструкция по составлению заявления и договора на межевание земельного участка: образец и бланк для скачивания
- Как составить заявление?
- Правила оформления соглашения
- Заключение
- Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
- Автор документа
- ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
- 1. Предмет договора
- 2. Цена кадастровых работ и порядок расчетов
- 3. Сроки выполнения работ
- 4. Права и обязанности сторон
- 5. Порядок сдачи и приемки результата кадастровых работ
- 6. Гарантии качества работы
- 7. Ответственность сторон
- 8. Дополнительные условия
- 9. Адреса и реквизиты сторон
- ЗАДАНИЕ
- СОСТАВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
- Содержание договора на межевание земельного участка
- Правила согласно закону
- Необходимые бумаги и цена вопроса
- Требования, права и обязанности
- Пункты договора на межевание земельного участка
- Обзор разделов
- Договор на межевание земельного участка
- Что представляет собой межевание?
- Какие необходимо представить документы?
- Что включает в себя договор?
- Цена вопроса
- Видео по теме
- Договор на межевание земельного участка (образец)
- Правила оформления соглашения
- Необходимые бумаги и цена вопроса
- Требования, права и обязанности
- Пункты договора на межевание земельного участка
- Обзор разделов
Договор межевания земельного участка образец
Инструкция по составлению заявления и договора на межевание земельного участка: образец и бланк для скачивания
Перед тем как провести межевание своего земельного надела, требуется определиться с организацией, которой будет поручено такое ответственное дело.
После выбора компании, имеющей лицензию на проведение работ по разграничению земель, необходимо написать заявление с просьбой оказания услуг и составить договор о проведении межевания.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-46-18 . Это быстро и бесплатно !
Как составить заявление?
Заявление не имеет строгой формы отчетности. Составить его можно произвольно: отпечатать на компьютере или написать вручную.
- В шапке документа указывается, куда направлена заявка.
- Также следует написать от чьего имени оформляется документ с указанием паспортных данных и адреса прописки.
В комитет по землеустройству
Пушкинского района Московской области
от Левина Георгия Константиновича,
проживающего по адресу:
г. Москва, 3-я Парковая, д.10, кв.111
серия 123456 № 11 22
выдан РОВД по району Измайлово
г. Москвы от 15/05/2015 года
Далее после слова Заявление, должна быть изложена просьба о проведении работ по разграничению земли.
Обязательно указываются характеристики земли: местоположение, кадастровый номер, площадь, правоустанавливающие документы.
Прошу провести межевание участка, расположенного по адресу Московская обл., Пушкинский район, поселок Правдинский. Кадастровый номер: 50:13:0050202:000.
Свидетельство о праве собственности: ММ-50 № 111111 от 11/11/2005 года.
- Скачать бланк заявления на межевание земельного участка
- Скачать образец заявления на межевание земельного участка
Интересуетесь, в какую сумму выльется вся процедура и услуги инженеров?
Все ответы есть здесь!
Правила оформления соглашения
После рассмотрения и принятия заявления организацией, проводящей работы по установлению границ земельных территорий, следует оформить типовой договор на такой вид услуг. Договор является основным документом, который потом прилагается к межевому делу. Поэтому его нужно оформлять аккуратно, с учетом всех юридических тонкостей.
- В начале договора надо указать место составления акта и дату. В преамбулу вносится полное наименование организации, которая будет проводить разделение надела, а также ФИО заказчика.
- Далее в текст документа включаются существенные стороны сделки: предмет и стоимость. Предметом является земельный надел, основные показатели которого включаются в текст.
Заказчик определяет, а исполнитель подготавливает межевой план.
Характеристики земельного надела:
Земля расположена в Московской области, Пушкинском районе, пос. Правдинском.
Площадь участка составляет 5 га.
Стоимость выполняемых работ включена в следующий пункт договора.
Стоимость работ составляет 22000 рублей.
Оплата производится после оказания услуги.
Срок проведения работ также включается в текст:
Датой начала считается дата подписания документа. Дата окончания – 90 дней от начала действия договора.
Узнайте, как провести разграничение участка за счет муниципалитета!
Необходимым пунктом считаются обязательства сторон друг перед другом. Исполнитель должен провести предварительные работы перед обследованием, изучить все документы, связанные с участком. Провести измерение и разметку границ, установление межевых меток.
Конечным результатом работы исполнителя является оформление межевого дела, которое направляется в Росреестр для регистрации.
Договор заключается в 2-х экземплярах. Внизу документа располагаются реквизиты сторон и контактная информация, подписи и дата составления.
Заключение
С января 2018 года процесс установления границ будет обязателен для всех владельцев земельных территорий, которые предполагают проведение с ними каких-либо операций. Поэтому следует ознакомиться с особенностями составления заявления и договора на проведение разграничения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938-46-18 (Москва)
+7 (812) 425-63-64 (Санкт-Петербург)
Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
Отзывов: | 3 | Просмотров: | 9533 |
Голосов: | 0 | Обновлено: | 26.02.2013 |
Автор документа
число консультаций: | 82 |
отмеченных лучшими: | 5 |
ответов к документам: | 52 |
размещено документов: | 927 |
положительных отзывов: | 84 |
отрицательных отзывов: | 6 |
к Приказу Минюста России
от _____2007г. №_____
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. _____________ «__» ________________ 200__ г.
(ФИО гражданина, либо полное наименование организации)
именуемый в дальнейшем именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице_____ ____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
с одной стороны и
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)
именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
(свидетельства о регистрации в качестве ИП, Положения, Устава)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы в соответствии с заданием заказчика, изготовить по установленной форме и передать заказчику межевой план земельного участка(-ов) (части земельного участка(-ов)) (далее объект), а заказчик обязуется принять межевой план объекта и оплатить выполненные кадастровые работы.
Объект расположен по адресу: _______________________________________;
кадастровый номер ___________________________________________________;
инвентарный номер __________________________________________________;
условный номер ______________________________________________________;
1.2. Объем кадастровых работ определяются Заказчиком в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работа выполняется из материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.4. Результатом кадастровых работ является изготовленный Подрядчиком Межевой план объекта.
2. Цена кадастровых работ и порядок расчетов
2.1. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ в соответствии с твердой сметой составляет____________________________________ тыс. руб.
(цифрами и прописью)
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% стоимости работ, или __________________________________________________________ тыс. руб.
(цифрами и прописью)
2.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере _____________________________________________ % от
(цифрами и прописью)
общей стоимости кадастровых работ по договору, что составляет _____________________________________________________________ тыс. руб.,
(цифрами и прописью)
2.3. Заказчик в течение 5 банковских дней по подписании настоящего договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п. 2.2 настоящего договора.
2.4. Заказчик обязуется оплатить принятый от Подрядчика по актам сдачи-приемки результат кадастровых работ в виде Межевого плана в течение 5 банковских дней с момента их подписания.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик должен приступить к выполнению кадастровых работ: «___»_________ _____ года, завершить работы: «___»___________ _____ года.
3.2. Сроки выполнения кадастровых работ могут быть изменены по соглашению сторон.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять кадастровые работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
4.1.2. Подготовить Межевой план объекта;
4.1.3. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных кадастровых работ (этапов);
4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы;
4.1.5. Передать Заказчику все исполненное по договору.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
4.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в пункте 2.1 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать Подрядчику исходные документы для выполнения кадастровых работ (состав исходных документов определяется в зависимости от Задания и отмечается в графе Примечание)
4.3.2. Уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
4.3.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
4.3.4. Согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
4.3.5. Принять межевой план (в бумажном и электронном виде), за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора;
4.3.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, уплатить Подрядчику часть указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
4.4. Права Заказчика:
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Порядок сдачи и приемки результата кадастровых работ
5.1. В результате выполнения кадастровых работ Подрядчик изготавливает Межевой план объекта. Подрядчик передает Заказчику Межевой план объекта в бумажном виде.
5.2. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему Межевого плана объекта.
5.3. Заказчик обязуется принять результат кадастровых работ в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки результата кадастровых работ, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке результата кадастровых работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки результата кадастровых работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5. Заказчик обязан принять результаты выполненной кадастровой работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.
5.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.6. Если в процессе выполнения кадастровых работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения кадастровых работ. В случае прекращения кадастровых работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Гарантии качества работы
6.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
6.2. В случае выявления в акте обследования органом кадастрового учета недостатков, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221 «О государственном кадастре недвижимости», правовым актом органа нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем за два месяца.
6.3. При отказе или приостановке кадастрового учета по вине Подрядчика он обязан за свой счет осуществить доработку результата кадастровых работ, позволяющую устранить причины отказа или приостановки кадастрового учета.
6.4. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата работы Заказчиком составляет три года.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
7.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
7.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.3 настоящего договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
7.4. За невыполнение работ в установленный договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
8. Дополнительные условия
8.1. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
8.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
8.3. Подрядчик не имеет право привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты сторон
Расчетный счет: ____________________________________________________
Расчетный счет: ____________________________________________________
К настоящему договору прилагаются: задание, календарный план выполнения работ, смета.
Подрядчик __________________ Заказчик _____________________
№ ___ от “__” _______ 200 __ г.
“___” _____________ 200 __ г. “___” ______________ 200 __ г.
ЗАДАНИЕ
СОСТАВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Отметка о выборе работ
Проведение подготовительных работ по сбору информации о земельном участке, в том числе получение:
— кадастрового плана земельного участка;
— кадастрового плана соответствующей территории;
— каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) (в зависимости от того, какой метод определения местоположения границ земельного участка выбран Заказчиком – инструментальный или картометрический);
— сведений, содержащихся в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
— картографических материалов, материалов;
— материалов дистанционного зондирования;
— материалов инвентаризации земель;
— иных материалов и документов, содержащих необходимую информацию для составления Межевого плана;
— сведений о правообладателях смежных земельных участков;
— правообладателях инженерных коммуникаций (линий электропередач, газопроводов, водопроводов и т.п.);
Полевое обследование земельного участка (изучение фактической ситуации в месте нахождения земельного участка)
Составление проекта границ земельного участка
Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ
Определение местоположение границ земельного участка, в том числе ограниченных в использовании частей земельного участка с использованием инструментальных или картометрических методов посредством определения координат характерных точек границ [1]
o инструментальным методом
o картометрическим методом
Согласование местоположения границ земельного участка [2]
o с установлением границ на местности
o без установления границ на местности
Отражение границ частей земельного участка, ограниченных в использовании и (или) обремененных сервитутами в межевом плане на основе имеющихся документов и обозначение их на местности
Вычисление площади земельного участка и ограниченных в использовании частей земельного участка [3] .
Составление межевого плана земельного участка (части земельного участка).
Содержание договора на межевание земельного участка
Согласно законодательству РФ, любые сделки с земельными участками должны сопровождаться документами по межеванию. С 2020 года будет невозможно купить или продать недвижимость, у которой отсутствует подтверждение процедуры межевания. Именно этому издание закона о государственной регистрации недвижимости (ФЗ №218) от 13 июля 2015 года предоставило всем собственникам земель достаточное количество времени для постановки участков на кадастровый учет.
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Это быстро и БЕСПЛАТНО!
Немаловажным аспектом считается выбор исполнителя на осуществление процедуры межевания. Предпочтение необходимо отдавать только специализированным компаниям, у которых имеется допуск к подобному виду работ (допуск СРО).
Правила согласно закону
Договор на межевание участка заключается до проведения действий. Он будет считаться основным документом, обозначающим границы земли при любых сделках (купля-продажа, дарение, переход по наследству). Именно поэтому к процедуре необходимо подходить внимательно и юридически подковано.
ФЗ №221 четко регламентирует кадастровые работы, к которым относится межевание земельного участка. Закон говорит, что исполнителями могут быть только инженеры с лицензией либо специализированные компании с допуском СРО.
В договоре обязательно указывается наименование организации исполнителя, дата составления документа и характеристики участка. Текст содержит предмет сделки (осуществление межевания) и стоимость услуг. Оплата производится только после окончания работ.
Договор составляется в двух экземплярах, чтобы на случай возникновения конфликтных ситуаций каждая сторона могла законно оспаривать свою точку зрения в суде.
Образец договора на межевание земельного участка:
Что такое предоставление земельных участков гражданам без проведения торгов — читайте далее.
Необходимые бумаги и цена вопроса
Пакет документации для процедуры межевания выглядит следующим образом:
Паспорт заявителя | Актуально для всех собственников, которые являются гражданами РФ. Если процедура межевания осуществляется представителем владельца земли, то необходима нотариальная доверенность, а также паспорт представителя. |
Документы, подтверждающие право собственности | К ним относятся любые бумаги, на основе которых гражданин стал владельцем земельного участка – договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д. При отсутствии правоустанавливающих документов договор на межевание не может быть заключен. Заявителю необходимо позаботиться о восстановлении своих прав на недвижимость. |
Выписка из кадастрового учета | Документ можно получить в Росземкадастре или БТИ. Следует помнить, что выписка готовится в течение нескольких дней, поэтому запрос на получение необходимо подать заранее. |
Кадастровый план | Потребуется оригинал документа. |
Техническая документация на постройки, которые присутствуют на участке | Если на какое-либо строение нет документов, то оно может быть признано незаконным и подлежит сносу. Если на участке нет построек, то соответственно у заявителя отсутствует какая-либо документация и данный пункт следует пропустить. |
Представленный перечень документов является основным. Кроме этого, исполнитель вправе потребовать дополнительные документы, если на участке проложены электрические кабеля, коммуникации и другие сети.
Если участок имеет большую площадь, то стоимость за каждый последующий гектар не превышает 3 000 рублей. В условиях сельской местности расценки намного ниже. Это объясняется большой площадью участков. Стоимость межевания в таком случае составит 1 500–3 000 рублей за гектар.
Заказчику стоит помнить о сопутствующих расходах:
- дополнительный контур (каждый 1 000 рублей);
- контрольная точка (200 рублей);
- процедура получения нового паспорта на землю (5 000 рублей);
- дополнительные услуги (оповещение заказчика, предоставление транспорта; стоимость по договоренности или внутренним тарифам).
В итоге договор на межевание предусматривает затраты от 20 000 до 40 000 рублей.
Образец свидетельства о праве собственности на землю
Требования, права и обязанности
Данный пункт занимает в договоре основное место, поскольку без озвученных прав и обязанностей невозможно достичь полноценного результата.
Заказчик обязан предоставить полный пакет документов на земельный участок, а также позаботиться о беспрепятственном доступе на территорию для проведения кадастровых работ. При этом заказчик вправе присутствовать во время межевания, контролировать ход действий. При отсутствии разногласий собственник обязан произвести оплату после окончания процедуры межевания.
Исполнитель обязан в установленный срок выполнить условия договора: провести межевание, зафиксировать значения и составить план. Кадастровые инженеры вправе не предоставлять готовый план межевания заказчику до тех пор, пока тот не выполнит свои обязательства. Это касается оплаты услуг.
Важным пунктом будут считаться обстоятельства непреодолимый силы, по которым процедура межевания невозможна или перенесена на поздний срок. Сюда относятся наводнения, землетрясения и другие природные явления, которые могут повлиять на приостановку осуществления межевания. При их возникновении ответственность за срыв сроков исполнитель не несет.
Образец кадастровой выписки на земельный участок
Пункты договора на межевание земельного участка
Договор на межевание земельного участка имеет следующие пункты:
Предмет договора | Сюда входит наименование участка, его адрес и технические особенности. Также указываются необходимые действия, которые следует провести (межевание). |
Права и обязанности сторон | Пункт включает в себя несколько подпунктов, поскольку описывает подробно права и обязанности заказчика и исполнителя. |
Цена | Указывается стоимость за проведение межевания участка, а также все дополнительные услуги и расходы. Выставляется общая сумма, которую заказчик обязан оплатить после выполнения работ. |
Сроки | Указываются сроки на осуществление межевания с учетом возможных погодных условий, особенностей местности и грунта. Исполнитель имеет право закончить работу раньше срока, но превышение указанного периода будет считаться нарушением договора. |
Способы расчета | Указываются предпочтительные способы расчета для исполнителя с учетом возможностей заказчика (наличные, через банк и т.д.). |
Порядок сдачи и приемки работ | Заказчик имеет право не принять работу, если она выполнена несоответствующим образом и в представленных документах имеются неточности. Данный пункт содержит подробную процедуру приемки и сдачи работ, а также необходимые действия для заказчика и исполнителя. |
Ответственность | Указываются пункты для заказчика и исполнителя, если в ходе проведения работ ими были нарушены озвученные ранее обязательства (к примеру, срыв сроков для исполнителя или отсутствие предоставления свободного доступа на участок со стороны заказчика). |
Порядок разрешения споров | Указываются способы урегулирования конфликтов (от переговоров до судебных органов). |
Срок действия договора | Документ действует с момента подписания и до исполнения всех обязательств обеими сторонами. |
Прочие условия | Пункт включает в себя указание того, что договор составлен в двух экземплярах, а также не предусматривает иных условий, кроме озвученных в действующем документе. |
Обстоятельства непреодолимой силы | Указываются возможные обстоятельства и отсутствие ответственности при их возникновении. |
Реквизиты сторон | Необходимы для осуществления оплаты и указания данных в кадастровых документах. |
Договор на межевание участка – серьезный документ, составление которого стоит доверить только юристу.
Обзор разделов
Нередко возникают ситуации, когда заказчика не устраивают проведенные работы по межеванию, а результаты он хочет оспорить. Для этого необходимо подать исковое заявление в суд.
Вне зависимости от того, кто является ответчиком и какими особенностями обладает участок, заявление будет иметь стандартный вид из нескольких разделов:
Адресная информация | Она включает в себя данные судебных органов, куда направляется иск, реквизиты истца и ответчика. |
Описательная часть | Заказчик приводит доводы неправильно осуществленной работы, описывает детали нарушений и т.д. |
Требования | Указывается информация, которая должна была быть и на какую рассчитывает заказчик при удовлетворении иска. |
Основания для подачи иска и признания проведенной работы по межеванию недействительной | В качестве доказательств приводятся документы, законодательные нормы и фактические нарушения со стороны исполнителя, если они были зафиксированы. |
При обоснованности искового заявления и правомерной доказательной базе суд вправе признать работу недействительной и освободить заказчика от обязанности по оплате за услуги кадастровых инженеров. Кроме этого, суд может вынести решение, чтобы исполнитель выполнил работу с учетом всех требований и в установленные сроки.
Как восстановить документы на собственность земельного участка — читайте далее.
Также мы расскажем, кто имеет право на приватизацию участков.
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
- Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
- Позвоните на горячую линию:
- Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
- Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
- Регионы — 8 (800) 222-69-48
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Договор на межевание земельного участка
Рассмотрим, что такое договор на межевание земельного участка?Межевание земельных наделов в нашей стране не является обязательным мероприятием. Для того, чтобы спокойно пользоваться участком, вполне достаточно тех документов, которые выдавались еще в прошлом тысячелетии. Однако, бывают случаи, когда без точного определения параметров территории просто не обойтись. Эта необходимость появляется при утере документов, возникновении споров с соседями, подготовке недвижимости к продаже или сдаче в аренду. Довольно часто, особенно когда площадью долго не пользовались, ее границы на местности просто утрачиваются. Для того, чтобы получить на руки точные данные о размере и границе надела, необходимо провести ряд мероприятий.
Что представляет собой межевание?
Межевание является комплексом работ и услуг, которые предоставляют государственные и коммерческие землеустроительные организации, имеющие лицензии на проведение подобной деятельности. Это задача, для выполнения которой привлекаются специалисты различного профиля. В оформлении служебной документации участвуют юристы, картографы, геодезисты, чертежники и землеустроители. Все они имеют соответствующее образование и аттестацию для проведения работ по межеванию земель.
На заметку: Исходя из этого, необходимо быть готовым к тому, что выполнение договора землемерения обойдется в круглую сумму, так как все услуги платные.
Во время этого процесса выполняется ряд организационных, практических и оформительских задач:
- подготовка необходимой документации;
- подача запроса на проведение измерения участка для составления акта;
- оповещение всех лиц, которые могут быть заинтересованы в проведении межевания или причастны к этой процедуре;
- проведение геодезических работ;
- нанесение разметки на местности;
- оформление результатов проведенных измерений на бумаге;
- государственная регистрация участков, на которых было проведено измерение;
- внесение информации в единый реестр;
- выдача документации на руки заказчикам.
Чтобы нанять квалифицированных специалистов, заинтересованное лицо должно заключить с землеустроительной компанией договор, образец которого можно взять в ее офисе или скачать.
Какие необходимо представить документы?
Для того, чтобы начать процесс межевания, владельцу недвижимости необходимо собрать и представить в офис компании такие бумаги:
- Удостоверение личности. Как правило, им служит внутренний российский паспорт. Если от имени заказчика действует его представитель, то необходима специальная доверенность, заверенная в нотариальной конторе.
- Документы, свидетельствующие о законном праве заявителя на недвижимость. Это может быть договор дарения, купли продажи, свидетельство о наследстве или сертификат. Если эти бумаги утеряны, необходимо принять меры к их восстановлению. Без них соглашение заключить будет невозможно.
- Выписка из кадастрового учета. Она выдается в Росземкадастре или в Бюро технической инвентаризации. Для этого нужно заблаговременно подать письменный запрос.
- Оригинал кадастрового плана местности.
- Техническая документация на все строения, возведенные на личной территории. Если такие бумаги отсутствуют, то постройки считаются незаконными.
При необходимости исполнитель договора на межевание земельного участка может затребовать информацию о наличии на территории заказчика подземных коммуникаций (электрических кабелей, водопровода, канализации или газовых труб).
Что включает в себя договор?
Это документ, который составляется в строгой форме. Изучить его можно, ознакомившись с одним из вариантов, которые имеются в землеустроительной компании.
Образец договора должен содержать в себе такие пункты:
- Преамбула. В ней описывается, в каких лицах действуют заказчик и исполнитель, заключающие соглашение межевания.
- Предмет акта. В данном пункте излагается информация о перечне услуг и документов, которые должны быть выполнены исполнителем, приняты и оплачены заказчиком.
- Обязанности сторон. Прописываются сроки выполнения различных мероприятий и стоимость их выполнения, исходя из конкретной цены за единицу площади. Обозначаются условия, которые могут повлиять на изменение сроков исполнения заказа и его стоимость.
- Срок действия договора межевания. Как правило, вступление его в силу наступает сразу с момента подписания. Указывается порядок и условия расторжения сделки.
- Ответственность сторон и прочие условия. Делается ссылка на законодательство РФ. Прописываются условия, по которым наступает или не наступает ответственность одной из сторон. Определяется порядок возмещения ущерба или оплаты дополнительных действий.
- Дополнительные условия. Оговариваются условия выдачи подготовленных документов заказчику, порядок окончательного расчета и оказания дополнительных услуг.
В конце пишутся полные реквизиты сторон, проставляются их подписи и дата.
Если стороны действовали без посредника, то документ изготавливается в двух экземплярах, каждый из которых остается у фигурантов сделки. Если договор оформлял юрист, то он делает три экземпляра, два выдает сторонам, а один оставляет у себя.
Цена вопроса
Государством установлены максимальные границы тарифов за оказание услуг по межеванию. Их размер определяется условиями конкретного города и региона. Стоимость расценок разнится в зависимости от того, на какой земле проводятся работы. Так, в городе она находится в пределах 10000 рублей за первый гектар и дополнительно по 3000 рублей за каждый последующий. В сельской местности расценки ниже за счет большой площади обрабатываемой территории. Так, землевладельцу придется выложить 1500-3000 рублей за гектар.
Кроме того, всем собственникам земли нужно дополнительно заплатить по 1000 рублей за каждый дополнительный контур и по 200 рублей за контрольную точку. При получении паспорта на земельный надел придется отдать еще 5000 рублей. Исполнители готовы выполнить ряд дополнительных работ, таких как оповещение заинтересованных лиц и предоставление транспорта. В среднем, договор на межевание земельного участка обойдется заказчику в 25000-40000 рублей.
Видео по теме
Договор на межевание земельного участка (образец)
Правила оформления соглашения
После рассмотрения и принятия заявления организацией, проводящей работы по установлению границ земельных территорий, следует оформить типовой договор на такой вид услуг. Договор является основным документом, который потом прилагается к межевому делу. Поэтому его нужно оформлять аккуратно, с учетом всех юридических тонкостей.
Кадастровые работы регламентированы
. В законе указано, что осуществлять услуги по межеванию могут только
- В начале договора надо указать место составления акта и дату. В преамбулу вносится полное наименование организации, которая будет проводить разделение надела, а также ФИО заказчика.
- Далее в текст документа включаются существенные стороны сделки: предмет и стоимость. Предметом является земельный надел, основные показатели которого включаются в текст.
Заказчик определяет, а исполнитель подготавливает межевой план .
Характеристики земельного надела:
Земля расположена в Московской области, Пушкинском районе, пос. Правдинском.
Площадь участка составляет 5 га.
Стоимость выполняемых работ включена в следующий пункт договора.
Стоимость работ составляет 22000 рублей.
Оплата производится после оказания услуги.
Срок проведения работ также включается в текст:
Датой начала считается дата подписания документа. Дата окончания – 90 дней от начала действия договора.
Процедура межевания может обойтись вам совершенно бесплатно!
Узнайте , как провести разграничение участка за счет муниципалитета!
Необходимым пунктом считаются обязательства сторон друг перед другом. Исполнитель должен провести предварительные работы перед обследованием, изучить все документы, связанные с участком. Провести измерение и разметку границ, установление межевых меток.
Конечным результатом работы исполнителя является оформление межевого дела, которое направляется в Росреестр для регистрации.
Договор заключается в 2-х экземплярах. Внизу документа располагаются реквизиты сторон и контактная информация, подписи и дата составления.
Договор на межевание участка заключается до проведения действий. Он будет считаться основным документом, обозначающим границы земли при любых сделках (купля-продажа, дарение, переход по наследству). Именно поэтому к процедуре необходимо подходить внимательно и юридически подковано.
В договоре обязательно указывается наименование организации исполнителя, дата составления документа и характеристики участка. Текст содержит предмет сделки (осуществление межевания) и стоимость услуг.
Немаловажным пунктом считаются обязанности сторон. Заказчику необходимо предоставить беспрепятственный доступ к участку, а также все документы на него. Исполнитель обязуется провести межевание на указанных в договоре условиях и предоставить заказчику
Договор составляется в двух экземплярах, чтобы на случай возникновения конфликтных ситуаций каждая сторона могла законно оспаривать свою точку зрения в суде.
Необходимые бумаги и цена вопроса
Паспорт заявителя | Актуально для всех собственников, которые являются гражданами РФ. Если процедура межевания осуществляется представителем владельца земли, то необходима нотариальная доверенность, а также паспорт представителя. |
Документы, подтверждающие право собственности | К ним относятся любые бумаги, на основе которых гражданин стал владельцем земельного участка – договор купли-продажи , дарения, свидетельство о наследстве и т.д. При отсутствии правоустанавливающих документов договор на межевание не может быть заключен. Заявителю необходимо позаботиться о восстановлении своих прав на недвижимость. |
Выписка из кадастрового учета | Документ можно получить в Росземкадастре или БТИ. Следует помнить, что выписка готовится в течение нескольких дней, поэтому запрос на получение необходимо подать заранее. |
Кадастровый план | Потребуется оригинал документа. |
Техническая документация на постройки, которые присутствуют на участке | Если на какое-либо строение нет документов, то оно может быть признано незаконным и подлежит сносу. Если на участке нет построек, то соответственно у заявителя отсутствует какая-либо документация и данный пункт следует пропустить. |
Представленный перечень документов является основным. Кроме этого, исполнитель вправе потребовать дополнительные документы, если на участке проложены электрические кабеля, коммуникации и другие сети.
Стоимость услуг межевания зависит от места нахождения участка и тарифов конкретных фирм, оказывающих подобные услуги. В различных регионах цены могут сильно отличаться, но при этом законодательством обусловлены предельные границы.
Если участок имеет большую площадь, то стоимость за каждый последующий гектар не превышает 3 000 рублей. В условиях сельской местности расценки намного ниже. Это объясняется большой площадью участков.
Заказчику стоит помнить о сопутствующих расходах:
- дополнительный контур (каждый 1 000 рублей);
- контрольная точка (200 рублей);
- процедура получения нового паспорта на землю (5 000 рублей);
- дополнительные услуги (оповещение заказчика, предоставление транспорта; стоимость по договоренности или внутренним тарифам).
В итоге договор на межевание предусматривает затраты от 20 000 до 40 000 рублей.
Образец свидетельства о праве собственности на землю
Требования, права и обязанности
Данный пункт занимает в договоре основное место, поскольку без озвученных прав и обязанностей невозможно достичь полноценного результата.
Исполнитель обязан в установленный срок выполнить условия договора: провести межевание, зафиксировать значения и составить план. Кадастровые инженеры вправе не предоставлять готовый план межевания заказчику до тех пор, пока тот не выполнит свои обязательства. Это касается оплаты услуг.
Если от имени заказчика действует законный представитель, то все права и обязанности распространяются на него. Если он не сможет вовремя осуществить доступ к участку, то вина за срыв сроков или невыполнение обязательств со стороны исполнителей возлагается на представителя.
Важным пунктом будут считаться обстоятельства непреодолимый силы, по которым процедура межевания невозможна или перенесена на поздний срок. Сюда относятся наводнения, землетрясения и другие природные явления, которые могут повлиять на приостановку осуществления межевания. При их возникновении ответственность за срыв сроков исполнитель не несет.
Образец кадастровой выписки на земельный участок
Пункты договора на межевание земельного участка
Предмет договора | Сюда входит наименование участка, его адрес и технические особенности. Также указываются необходимые действия, которые следует провести (межевание). |
Права и обязанности сторон | Пункт включает в себя несколько подпунктов, поскольку описывает подробно права и обязанности заказчика и исполнителя. |
Цена | Указывается стоимость за проведение межевания участка, а также все дополнительные услуги и расходы. Выставляется общая сумма, которую заказчик обязан оплатить после выполнения работ. |
Сроки | Указываются сроки на осуществление межевания с учетом возможных погодных условий, особенностей местности и грунта. Исполнитель имеет право закончить работу раньше срока, но превышение указанного периода будет считаться нарушением договора. |
Способы расчета | Указываются предпочтительные способы расчета для исполнителя с учетом возможностей заказчика (наличные, через банк и т.д.). |
Порядок сдачи и приемки работ | Заказчик имеет право не принять работу, если она выполнена несоответствующим образом и в представленных документах имеются неточности. Данный пункт содержит подробную процедуру приемки и сдачи работ, а также необходимые действия для заказчика и исполнителя. |
Ответственность | Указываются пункты для заказчика и исполнителя, если в ходе проведения работ ими были нарушены озвученные ранее обязательства (к примеру, срыв сроков для исполнителя или отсутствие предоставления свободного доступа на участок со стороны заказчика). |
Порядок разрешения споров | Указываются способы урегулирования конфликтов (от переговоров до судебных органов). |
Срок действия договора | Документ действует с момента подписания и до исполнения всех обязательств обеими сторонами. |
Прочие условия | Пункт включает в себя указание того, что договор составлен в двух экземплярах, а также не предусматривает иных условий, кроме озвученных в действующем документе. |
Обстоятельства непреодолимой силы | Указываются возможные обстоятельства и отсутствие ответственности при их возникновении. |
Реквизиты сторон | Необходимы для осуществления оплаты и указания данных в кадастровых документах. |
Обзор разделов
Нередко возникают ситуации, когда заказчика не устраивают проведенные работы по межеванию, а результаты он хочет оспорить. Для этого необходимо подать исковое заявление в суд.